首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某单位(甲方)与施工公司(乙方)签订了某公共设施的施工合同,合同签订后乙方将公共设施的钢架结构吊装分包给安装公司(丙方,图2K320050-26中为I子项工作),甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划(见图2K320050-26)合同
【背景资料】 某单位(甲方)与施工公司(乙方)签订了某公共设施的施工合同,合同签订后乙方将公共设施的钢架结构吊装分包给安装公司(丙方,图2K320050-26中为I子项工作),甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划(见图2K320050-26)合同
admin
2016-08-12
79
问题
【背景资料】
某单位(甲方)与施工公司(乙方)签订了某公共设施的施工合同,合同签订后乙方将公共设施的钢架结构吊装分包给安装公司(丙方,图2K320050-26中为I子项工作),甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划(见图2K320050-26)合同中规定:窝工降效系数为50%。
施工过程中发生如下事件:
事件一:按进度计划K工作施工0.5个月后,业主方要求修改设计,K工作停工待图2.5月(混凝土工程),乙方向甲方提出索赔清单如表2K320050-5所示。
事件二:乙方自备施工机械未按时到达施工现场致使H工作实际进度在12月底时拖延1个月,乙方要求合同工期顺延1个月,并补偿费用2万元。
事件三:F工作施工时,因项目经理部确定的施工工艺出现质量事故,监理工程师要求返工,工作实际进度在12月底时拖后1个月,乙方要求顺延合同工期1个月,补偿费用2万元。
事件四:施工第9个月,F工作在施工现场发现文物,为保护文物现场停工,乙方向甲方提出补偿工期1个月和费用1万元的要求。由于事件3和事件4的发生,F工作延误影响致使钢架结构安装施工向后拖延,丙方就事件3和事件4分别向乙方提出索赔费用1万元,工期共顺延2个月的要求。
事件五:开工后第19个工作月出现台风,现场工作全部停止,为此乙方要求补偿因台风破坏施工现场的现场清理时间1个月,并补偿清理费用4万元。
问题:
该工程实际工期为多少?
选项
答案
工程的实际工期是在原合同工期上考虑甲方责任、乙方责任、不可抗力原因对工期影响的新工期。经推算,实际工期由原计划工期22个月增加为26.5个月。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/tyRw777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库二级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
承包方项目部的物资管理部门负责提供整理所供材料的合格证等质量技术资料,使之在验收时具有()。
施工现场需管理的计量器具范围包括()。
项目经理部专(兼)职计量管理员对施工使用的计量器具进行的管理内容包括()。
下列施工计量器具中,属于C类计量器具的有()。
下列施工计量器具中,属于B类计量器具范围的有()。
下列属于环境监测的工作计量器具是()。
根据施工方案对检测器具的精度要求和施工需要,编制检测器具配备计划书的单位是()。
施工企业租用的计量器具,应附带该设备有效期内的()。
下列工作计量器具中,属于非强制检定的是()。
随机试题
王老师所教的班有这样两位学生:学生甲在采取决定和执行决定时,常因缺乏信心而患得患失、犹豫不决、顾虑重重,长时间处于内心冲突状态;学生乙在采取和执行决定中,往往只有三分钟的热情,一旦遇到困难或挫折便垂头丧气,望而却步,半途而废。问题:甲和乙两位
患儿,女,1岁,生后3个月起青紫渐加重,活动后气急,查体:生长发育明显落后,口唇、鼻尖、耳垂、指、趾青紫明显,伴杵状指(趾),胸骨左缘闻及Ⅲ级收缩期杂音,肺动脉第二心音减弱。该患儿应该采取的体位是
中国法院就一家中国公司和一家瑞士公司之间的技术转让纠纷作出判决。判决发生效力后,瑞士公司拒不执行法院判决,而且该公司在中国既无办事机构、分支机构和代理机构,也无财产。关于该判决的承认和执行,下列选项中的哪些表述是正确的?
设备制造的总工期目标可以分解为许多相对独立的分目标,分项目标是指( )。
()是资金需求者最基本的筹资手段。
20×9年,甲企业与乙科研所签订了一份《委托开发合同》,委托乙科研所研发一项技术,合同中对专利权的归属没有约定。若乙科研所最终成功研发出该项技术成果,则申请专利的权利归甲企业所有。()
第一次工业革命使西欧国家的阶级结构发生了变化,其中力量得到加强的是()。①自由派贵族②工业资产阶级③金融资产阶级④工业无产阶级
研究人员选取英国近4000名年龄在52岁到79岁之间的老人,调查他们的精神状况和死亡风险。结果显示,在平均为期5年的跟踪调查期间,快乐程度最低的老人群体死亡率为7.3%,而快乐程度最高的老人群体死亡率只有3.6%。因此,快乐有利于健康和长寿。下列各项如果为
甲明知王某是逃犯,在公安人员前来抓捕王某时,给其3000元帮其逃跑,甲的行为构成()(2016年一专一第9题、2016年一法专一第8题)
近年来,伴随互联网行业的快速发展,非法删帖、发帖中伤、泄露隐私等利用信息网络侵权行为频发,个人信息保护迫在眉睫。10月9日,最高人民法院通报《关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》,该《规定》()
最新回复
(
0
)