某实行监理的工程，施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》，合同约定：吊装机械闲置补偿费600元／台班，单独计算，不计入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位：月)。施工过程中发生下列事件：事件一：开工

admin2019-09-24 73

问题某实行监理的工程，施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》，合同约定：吊装机械闲置补偿费600元／台班，单独计算，不计入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位：月)。

施工过程中发生下列事件：
事件一：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E的持续时间延长2个月，吊装机械闲置30台班。
事件二：工作G开始后，受当地百年一遏洪水影响，该工作停工1个月，吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。
事件三：工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下，就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前，发现该设备的部分部件损坏，调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月，发生费用1．6万元。对此，建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。
事件四：工作K开始之前，建设单位又提出工程变更，致使该工作提前2个月完成，因此，建设单位提出要将原合同工期缩短2个月，项目监理机构认为不妥。
问题：
事件一发生后，吊装机械闲置补偿费为多少?工程延期为多少?说明理由。

选项

答案(1)吊装机械闲置补偿费=600×30=18 000(元)。 (2)工程不会延期。理由：因建设单位原因造成承包商设备闲置和工程延期，应给予施工单位费用和工期补偿，但由于工作E有2个月的总时差且不是关键工作，因此工作E的持续时间延长2个月不会影响总工期。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/f1q5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

在()中，设备监理单位主要从事设备建设项目的可行性研究并参与设计任务书的编制。

在设备工程中涉及的各方之间的关系，下列说法中正确的是()。

建设工程中的“四制”指的是：()。

()是设备形成各阶段的所有人和委托人。

以下公司中，不属于工程经济领域的第三产业的是()。

设备合同履约过程中，业主方的风险管理措施有()。

根据我国《合同法》，当事人约定的下列免责条款，无效的有()。

按照我国《合同法》的规定，当事人行使不安抗辩权的条件有()。

按照我国《合同法》的规定，合同履行中当事人的抗辩权包括()。

怎样判别三极管的基极?

不属于肉瘤特征的是

住所地在阳光市的张某在X地实施了侵犯住所地在风江市的李某权益的行为,李某在Y地受到了损害。如果李某起诉张某,管辖法院为()。

下列各项不属于与价格有关的顾客满意度指标的是()。

作为世界三大宗教之一的伊斯兰教的经典是()。

人民民主专政的基本任务包括()。

从她的文字看来，她是一个亲切而慷慨的朋友，又不失敏锐的头脑和绝佳的幽默感。

Itissoeasytoearnrewards!Awiderangeofpartnerswhereveryougo!Tomaketravelingeveneasier,AirFranceoffersyo