首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料 某新建如数管工程,采用公开招标的方式,确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元,预付备料款2800万元,每月底按月支付施工进度款。竣工结算时,
背景资料 某新建如数管工程,采用公开招标的方式,确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元,预付备料款2800万元,每月底按月支付施工进度款。竣工结算时,
admin
2019-04-04
60
问题
背景资料
某新建如数管工程,采用公开招标的方式,确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013—0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元,预付备料款2800万元,每月底按月支付施工进度款。竣工结算时,结算价款按调值公式法进行调整。在招标和施工过程中,发生了如下事件:
事件一:建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业,自招标文件发出之日起15天后投标截止;招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时,任务个别条款不符合相关规定,要求整改后再进行招标。
事件二:合同约定主要材料按占造价比重55%计,预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。
事件三:基坑施工时正值雨季,连续降雨导致停工6天,造成人员窝工损失2.2万元。一周后出现了罕见特大暴雨,造成停工2天,人员窝工损失1.4万元。针对上述情况,施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请。
事件四:某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达20%,合同专用条款未对变更价款进行约定。施工单位按变更至零时工,在施工结束后的下一个月上报支付申请的同时,还上报了该设计变更的价款申请,监理工程师不批准变更价款。
事件五:种植屋面隐藏工程通过监理工程师验收后开始附图施工,建设单位对隐藏工程质量提出异议,要求复验,施工单位不同意。经监理工程师协调后三方现场复验,经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用,建设单位予以拒绝。
事件六:合同中约定,根据人工费和四项主要材料和价格指数对总造价按调值公式法进行调整。
各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表:
事件五中,施工单位、建设单位做法是否正确?并说明理由。
选项
答案
(1)“建设单位对隐蔽工程有异议,要求复验,施工单位不予同意”,建设单位的做法正确,施工单位的做法不正确。理由:建设单位对隐蔽工程有异议的,有权要求复验。无论监理工程师是否参加隐蔽工程的验收,当建设单位要求重新检验时,施工单位应按要求剥离,并在检验后重新覆盖。 (2)“经现场复验后检验质量满足要求,施工单位要求补偿由此增加的费用,建设单位予以拒绝”,施工单位做法正确,建设单位的做法不正确。理由:对隐蔽工程重新检验合格的,复验增加的费用由建设单位承担,延误的工期相应顺延。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/eUFu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
针对多层砌体结构房屋的抗震措施,正确的有()。
关于框架结构不同部位震害程度的说法,正确的有()。
关于钢筋混凝土梁受力特征,下列表述中不正确的是()。
在钢筋混凝土梁中,箍筋的主要作用是()。
悬索结构的主要承重构件是()。
关于现场宿舍管理,下列说法中正确的有()。
建筑施工对环境的常见影响有()。
当工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求,而又无法返工处理的情况下,可以()。
施工成本控制的核心和最具实质性的一步是()。
某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理,将项目目标进行了分解,那么在项目目标实施过程中,首先应进行的工作是( )。
随机试题
董事会承担有效风险管理的()责任,管理层承担()责任,公司所有员工是自己岗位风险管理的()责任人。
A.清热润燥,养肺牛津B.清热解毒,利尿通淋C.滋阴补肾,理气通络D.滋阴润肺,止咳化痰肺阴亏耗之咳嗽,其治法为()
天疱疮的治疗特点是
下列各项中,( )是项目前期工作的重要内容。
在与同业人员接触时,以下行为恰当的是()。
小王是一位矫正社会工作者,他的服务对象小马是一名盗窃犯。小马的妻子因他是盗窃犯而要和他离婚,弄得小马心灰意冷。小王便帮助小马进行家庭关系调适,化解家庭危机。小王的做法体现了矫正社会工作针对罪犯的主要功能是()。
根据《保险法》的规定,对于保险合同的条款,保险人与投保人、被保险人或者受益人有争议的,人民法院或者仲裁机构当应作出( )。
求下列极限
Theyhaveconsideredtheirhighstandardoflivinga(n)______forpracticingtheirbasicbeliefs.
PartⅡReadingComprehension(SkimmingandScanning)Directions:Inthispart,youwillhave15minutestogooverthepassageq
最新回复
(
0
)