首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某冶金A公司由于任务不足,人员机械大量闲置,企业亏损。现有一钢炼厂市场较好,决定投资一台高炉。投标单位很多、很强,A公司强调投标策略,击败所有对手而中标,合同工期为11个月,工期对等惩罚为5000元/天,采用总价合同,工程保修一年,该工程于2003年4月1
某冶金A公司由于任务不足,人员机械大量闲置,企业亏损。现有一钢炼厂市场较好,决定投资一台高炉。投标单位很多、很强,A公司强调投标策略,击败所有对手而中标,合同工期为11个月,工期对等惩罚为5000元/天,采用总价合同,工程保修一年,该工程于2003年4月1
admin
2013-01-12
89
问题
某冶金A公司由于任务不足,人员机械大量闲置,企业亏损。现有一钢炼厂市场较好,决定投资一台高炉。投标单位很多、很强,A公司强调投标策略,击败所有对手而中标,合同工期为11个月,工期对等惩罚为5000元/天,采用总价合同,工程保修一年,该工程于2003年4月1日正式开工。在施工中,因设备不到位,耽误工期20天(设备由业主提供),另因雨雪等原因不能正常施工,延误工期10天,该工程于2004年4月1日竣工,为了尽快出产品,该公司决定不经竣工验收即投入使用。次年2月该高炉设备出现问题,要求A公司进行修理,但A公司认为工程未经验收而被使用,按合同规定,出现质量问题应由业主自行承担责任,因而拒绝修理。
问题:
①该施工企业投标的性质是什么,并简述在什么情况下采用?
②影响投标决策的主观因素有哪些?
③该工程工期延误30天,A公司是否承担责任?若承担责任,工期延误惩罚数额是多少?
④该工程未经验收投入使用,发生质量问题A公司是否应该承担责任?应如何处理?
选项
答案
①A公司投的是亏损标。亏损标是一种非常手段,一般在下列情况下采用,即企业已大量空闲、亏损,若中标后至少可以安置部分工人,减少企业亏损;或者在对手林立的竞争中夺得头标后压底标价,或者为了在本企业经营有优势的地域挤垮企图插足的竞争对手;或为打入市场取得拓展市场的立足点而压底标价,这种方法虽不正常,但在激烈的市场竞争中,也不失为一种策略。 ②影响投标决策的主要因素有:技术实力、经济实力、管理实力、业绩信誉实力以及企业自身的环境和处境等方面的因素。 ③工期延误30天,其中20天是由于设备延误的,A公司不承担此责任。而雨雪是正常的气候条件,A公司在制定进度计划和确定工期时应考虑这一因素,故由此所造成10天的工期延误应由A公司承担责任,工期延误罚款数额为50000元。 ④工程未经验收即按业主要求投入使用,投入使用之日(2004年4月1日)即可视为工程移交,由此发生的质量问题由业主承担,但出现故障的时间在工程质量保修期内,所以A公司应承担保修责任,派人检查修理,检查质量问题确实是由于A公司的施工责任或施工质量不良造成的,A公司负责修理并承担修理费用。质量问题是由双方的责任造成的,应协商解决,商定各自的经济责任,由A公司负责修理。质量问题是由于业主提供的设备、材料等质量不良造成的,应由业主承担修理费用,A公司协助修理,质量问题的发生是业主(用户)责任,安装单位也可协助修理,费用由业主承担。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/YmHu777K
本试题收录于:
建设工程项目管理题库一级建造师分类
0
建设工程项目管理
一级建造师
相关试题推荐
钢筋混凝土梁板跨度大于或等于( )时,模板应起拱,当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000。
关于混凝土浇注,说法错误的是()。
影响混凝土拌和物和易性的主要因素包括()和温度等。
施工平面图管理的依据不包括( )。
关于影响梁的弯曲变形的因素,下列说法错误的是( )。
背景资料:某新建办公楼工程,地下2层,地上20层,框架剪力墙结构,建筑高度87m。建设单位通过公开招标选定了施工总承包单位并签订了工程施工合同。基坑深7.6m,基础底板施工计划网络图见图2。基坑施工前,基坑支护专业施工单位编制了基坑支
下列各项中,属于钢筋隐蔽工程验收内容的有( )。
【背景资料】招标文件中内容“投标人为本省一级资质证书的企业,投标保证金500.00万”,授标有效期从3月1日到4月15日。招标人对投标人提出的疑问,以书面形式回复对应的投标人。5月17日与中标人以1.7亿的中标价签订合同。发包人负责采购的装配式混凝土构
随机试题
重症肝炎的并发症主要有哪些?
生物转化是指机体通过化学反应使各种非营养物质的水溶性(或)极性增,有利于随尿或胆汁排出体外,或改变其毒性、药理作用的转变过程。主要在肝脏中进行。包括第一相和第二相反应。第二相反应是各种结合反应,可使一些不被氧化的物质或虽被氧化还原,但其水溶性仍然较小的
李某和王某在B市就买卖合同纠纷达成仲裁协议,双方约定一切争议由A市仲裁委员会管辖。之后双方就合同的履行发生争议,李某就争议提交至A市仲裁委员会。仲裁裁决书作出后,王某如果想撤销该裁决书,其合理的理由为:()
进行大坝溢流模型实验,设计实验应遵循()。
某工程项目合同工期为20个月,建设单位委托某监理公司承担施工阶段监理任务。经总监理工程师审核批准的施工进度计划如下图所示,假定各项工作均匀速施工。问题:由于建设单位负责的施工现场拆迁工作未能按时完成,总监理工程师口头指令承包单位开工日期推迟
中国公民李某承包某企业,承包后未改变工商登记。2012年该企业税后利润200000元,按承包合同规定,李某对企业经营成果不拥有所有权,只能取得承包收入78000元,则2012年度李某取得的承包收入应按()缴纳个人所得税。
广州李先生l0年前曾经在上海工作。这次参加一个旅游团故地重游。10月5日晚全团在吃风味晚餐的时候,李先生看到靠窗的一对老年人有些面熟,走近一看,是自己原工作单位的同事,双方相见,十分激动,这对夫妇盛情邀请李先生到他们家做客,但李先生说团队第二天要去参观博物
教育部《关于全面深化课程改革,落实立德树人根本任务的意见》提出,要加强社会主义核心价值观教育和()
下列词语中加下划线的字和词,字形、解释全都正确的一组是:
在数据管理技术发展的三个阶段中,数据共享最好的是
最新回复
(
0
)