确定初始计划的总工期，并确定关键线路及工作正的总时差。事件2发生后，项目监理机构应批准的费用补偿为多少?应批准的工程延期为多少?说明理由。

admin2010-03-30 76

问题确定初始计划的总工期，并确定关键线路及工作正的总时差。
事件2发生后，项目监理机构应批准的费用补偿为多少?应批准的工程延期为多少?说明理由。

选项

答案事件2发生后，项目监理机构不应批准费用补偿。理由：百年一遇的洪水属于不可抗力事件，不可抗力事件发生后，承包人的机械设备损失及停工损失由承包人承担。事件2发生后，项目监理机构不应批准工程延期。理由：工作G有2个月的总时差，虽然该工作停工1个月，但没有超过其总时差，不会影响到总工期，因此，不应批准工程延期。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/VsNw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

确定初始计划的总工期，并确定关键线路及工作正的总时差。事件2发生后，项目监理机构应批准的费用补偿为多少?应批准的工程延期为多少?说明理由。

建筑工程管理与实务

二级建造师

[背景资料]某公路工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图2B320100一4所示(时间单位：周)，各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表2B320100一6。工程施工到第4周进行进度检查时，已发生如下

水泥混凝土抗折强度加载试验时，下列说法错误的有()。

关于钢筋混凝土结构构造裂缝防治的说法，错误的是()。[2013年真题]

关于技术档案的说法，不正确的是()。

工程运输车辆是运送工程材料的运输车辆，下列说法正确的有()。

关于设备选型及组合原则的说法错误的是()。

某企业生产一种产品，单价12元，单位变动成本8元，固定成本3000元，销售量1000件，所得税税率25％。欲实现目标税后利润1500元，若其他因素不变，企业可采取的措施有()。

患儿，男，3岁。体重13kg。近1月来食欲不振，面色少华，倦怠乏力，大便偏稀，夹有不消化食物，舌质淡，苔薄白。该患儿应首先考虑的中医诊断是

新立农场将其所有的厂房设备抵押给了S市商业银行，以获得50万元的贷款。后来，新立农场与天山乳品公司发生合同纠纷，天山公司向法院起诉，并申请财产保全。则下列表述中不正确的是：

矩阵法在环境影响识别中是以()的方式说明拟建项目的环境影响。

根据所给图表，回答81～85题。下列说法与资料相符的是：

设函数f(x)=(ex一1)(e2x一2)…（enx一n），其中n为正整数，则f’(0)=

HowtoJumpQueueFuryIfyoufindyourselfwaitinginalongqueueatanairportorbusterminusthisholiday,willyoutryto

Theprocessby【66】ofwhichhumanbeingsarbitrarilymakecertainthingsstandforotherthingsmaybecalledthesymbolicproces

Acommitteewasappointedto______policecorruption.

A、Helefthisnotesathome.B、Hedoesn’tknowwherehisnotesare.C、Hedoesn’twanttolendhisnotestoher.D、Heagreestol

确定初始计划的总工期，并确定关键线路及工作正的总时差。 事件2发生后，项目监理机构应批准的费用补偿为多少?应批准的工程延期为多少?说明理由。

建筑工程管理与实务

二级建造师

[背景资料]某公路工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图2B320100一4所示(时间单位：周)，各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表2B320100一6。工程施工到第4周进行进度检查时，已发生如下

水泥混凝土抗折强度加载试验时，下列说法错误的有()。

关于钢筋混凝土结构构造裂缝防治的说法，错误的是()。[2013年真题]

关于技术档案的说法，不正确的是()。

工程运输车辆是运送工程材料的运输车辆，下列说法正确的有()。

关于设备选型及组合原则的说法错误的是()。

某企业生产一种产品，单价12元，单位变动成本8元，固定成本3000元，销售量1000件，所得税税率25％。欲实现目标税后利润1500元，若其他因素不变，企业可采取的措施有()。

患儿，男，3岁。体重13kg。近1月来食欲不振，面色少华，倦怠乏力，大便偏稀，夹有不消化食物，舌质淡，苔薄白。该患儿应首先考虑的中医诊断是

新立农场将其所有的厂房设备抵押给了S市商业银行，以获得50万元的贷款。后来，新立农场与天山乳品公司发生合同纠纷，天山公司向法院起诉，并申请财产保全。则下列表述中不正确的是：

矩阵法在环境影响识别中是以()的方式说明拟建项目的环境影响。

根据所给图表，回答81～85题。下列说法与资料相符的是：

设函数f(x)=(ex一1)(e2x一2)…（enx一n），其中n为正整数，则f’(0)=

HowtoJumpQueueFuryIfyoufindyourselfwaitinginalongqueueatanairportorbusterminusthisholiday,willyoutryto

Theprocessby【66】ofwhichhumanbeingsarbitrarilymakecertainthingsstandforotherthingsmaybecalledthesymbolicproces

Acommitteewasappointedto______policecorruption.

A、Helefthisnotesathome.B、Hedoesn’tknowwherehisnotesare.C、Hedoesn’twanttolendhisnotestoher.D、Heagreestol

确定初始计划的总工期，并确定关键线路及工作正的总时差。事件2发生后，项目监理机构应批准的费用补偿为多少?应批准的工程延期为多少?说明理由。