甲厂准备兴建职工宿舍楼一处，乙建筑公司承包该项工程，下列选项中，乙公司可以顺延工程日期的情形有哪些?( )

admin2014-02-08 92

问题甲厂准备兴建职工宿舍楼一处，乙建筑公司承包该项工程，下列选项中，乙公司可以顺延工程日期的情形有哪些?( )

选项 A、隐蔽工程在隐蔽以前，乙公司通知甲厂派人检查，但甲接到通知后，过了15天，仍未派人检查
B、甲方未依约定的规格及标准提供建筑材料
C、施工期间，因阴雨连绵，致工程进度缓慢
D、施工期间，乙公司某重要设备被小偷盗走

答案A,B

解析本题考查的是建设工程合同中，承包人顺延工程日期的条件。承包人可以顺延工程日期的情形有：(1)《合同法》第278条的规定，承包人乙在隐蔽工程隐蔽前，通知发包人检查而发包人甲未及时检查的，可顺延工期；(2)《合同法》第283条的规定，在发包人甲未依约定的时间、要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料，承包人可顺延工期。其他情况下均不得顺延工程日期，故本题A、B项正确。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/6Ehy777K

本试题收录于：试卷二题库法律职业资格分类

试卷二

法律职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

甲厂准备兴建职工宿舍楼一处，乙建筑公司承包该项工程，下列选项中，乙公司可以顺延工程日期的情形有哪些?( )

试卷二

法律职业资格

公示催告程序中的利害关系人在公示催告期间向人民法院申报权利的，人民法院应当裁定终结公示催告程序。利害关系人在申报期届满后，判决作出之前申报权利的，人民法院应如何处理?

下列法律文书中在法院送达时不宜采用留置送达形式的是：

关于物权行为发生效力的时间，说法错误的是?

甲、乙之间2004年5月5日借款合同是否成立，甲是否应当向乙交付2万元?甲有权要求乙变卖抵押物，在多少数额内优先受偿?

下列选项中，是属于因时效而致使票据权利消灭的情形有：

甲向乙借款，乙要求甲提供质物出质，甲便以自己的汽车出质给乙，双方签订了质押字据，但乙未实际交付汽车于甲占有，后甲因还不起钱而导致纠纷。对此，下列表述正确的是()。

依照我国公司法，当股份有限公司不能成立时，认股人对发起人提出的下列诉讼请求，人民法院应予以支持的是()。

下列中最常见的良性卵巢性索问质肿瘤是

A．柴胡、白芍、枳实、甘草B．柴胡、白芍、白术、甘草C．柴胡、白芍、地黄、甘草D．白芍、白术、防风、陈皮E．柴胡、白芍、当归、川芎

对抗同贮法可起到什么作用

用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器具，必须遵行强制检定原则。()

病假在6个月以上的生产工人工资应计入()。

“达能”草莓果粒酸奶，125克／瓶

已知某城市商品住宅平均销售价格2006年、2007年、2008年连续三年环比增长速度分别为1％、6％、9％，这三年该城市商品住宅平均销售价格的定基增长速度为()。

正强化的方法包括()。

在1至1000的1000个自然数中，既不是4的倍数，也不是5的倍数的数共有多少个?（）