首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位中标某钢厂工程项目,施工过程中,该施工单位发现由于多次设计变更,导致工程数量大量增加,超出了合同约定的增加幅度,并且有新增工程项目,施工单位多次找建设单位要求调整原合同工程量,补增项目,并追加付款,但建设单位迟迟不予答复,并强调施工方必须按期交工
某施工单位中标某钢厂工程项目,施工过程中,该施工单位发现由于多次设计变更,导致工程数量大量增加,超出了合同约定的增加幅度,并且有新增工程项目,施工单位多次找建设单位要求调整原合同工程量,补增项目,并追加付款,但建设单位迟迟不予答复,并强调施工方必须按期交工
admin
2013-05-28
56
问题
某施工单位中标某钢厂工程项目,施工过程中,该施工单位发现由于多次设计变更,导致工程数量大量增加,超出了合同约定的增加幅度,并且有新增工程项目,施工单位多次找建设单位要求调整原合同工程量,补增项目,并追加付款,但建设单位迟迟不予答复,并强调施工方必须按期交工。施工单位为挽回经济、信誉损失,据理向建设单位提出索赔。
问题:
①施工单位可以进行哪些索赔内容?
②工程量清单中工程量大幅增加的项目和新增项目的单价如何确定?
③索赔费用的计算方法有哪些?
④施工工期如何重新确定?
选项
答案
①可索赔的内容有: a.工期索赔:因设计变更引起工程数量和清单项目增加,导致的工期延长。 b.费用索赔:完成新增加工程量所需的人工费、材料费和机械费;分包商索赔的费用(包括人工费、材料费、机械费);因工程量增加及工期延长的现场管理费用;索赔款的利息;工程延期期间增加的公司总管理费;增加工程量的利润等。 ②部分项目的工程量数量增加的幅度已经超过了合同约定幅度,其单价可重新确定,包括新增加工程量清单项目,单价确定程序是由施工单位提出合理成本和合理利润的综合单价,经业主单位确认后作为结算依据。 ③索赔费用的计算方法有: 实际费用法、总费用法和修正的总费用法。 ④原合同工期加上索赔工期为新的施工工期。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/4qHu777K
本试题收录于:
建设工程项目管理题库一级建造师分类
0
建设工程项目管理
一级建造师
相关试题推荐
混凝土施工时,为了施工方便,常常采用各种外加剂。其中,早强剂多用于()。
【背景资料】某写字楼工程,建筑面积8640m2,建筑高度40m,地下1层,基坑深度4.5m,地上11层,钢筋混凝土框架结构。施工单位中标后组建了项目部,并与项目部签订了项目目标管理责任书。基坑开挖前,施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场
【背景资料】某写字楼工程,建筑面积8640m2,建筑高度40m,地下1层,基坑深度4.5m,地上11层,钢筋混凝土框架结构。施工单位中标后组建了项目部,并与项目部签订了项目目标管理责任书。基坑开挖前,施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场
【背景资料】某开发商投资新建一住宅小区工程,包括住宅楼5幢、会所1幢以及小区市政管网和道路设施,总建筑面积24000m2。经公开招标投标,某施工总承包单位中标,双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)签订了施工总承包合同。施
防治住宅工程附墙烟道堵塞、申烟时,推广采用( )提芯工具的施工方法,既可防止杂物落入烟道内造成堵塞,又可使烟道内壁砂浆光滑、密实,对防止串烟有利。
在锤击沉桩法中,常用的接桩方式主要包括()。
关于轻型井点降水方法的平面布置,说法错误的是( )。
成本偏差分析可采用不同的表达方法,常用的有( )。
随机试题
某省甲市A区法院受理一起保管合同纠纷案件,根据被告管辖权异议,A区法院将案件移送该省乙市B区法院审理。乙市B区法院经审查认为,A区法院移送错误,本案应归甲市A区法院管辖,发生争议。关于乙市B区法院的做法,下列哪一选项是正确的?
合力F、密度ρ长度l、流速v组合的无量纲数是()。
总概算不应超过可行性研究报告估算投资总额的( )是初步设计应满足的基本要求之一。
明细分类账户是根据明细分类科目设置的,用来对会计要素具体内容进行明细分类核算的账户。()
商业银行在开展放款业务和投资业务时须仔细核实银行利润,利高的资产项目多做,利薄的项目少做,以保证银行资产的收益和市场竞争力,这体现的经营原则是()。
【2011年】ABC会计师事务所接受委托,负责审计上市公司甲公司2010年度财务报表,并委派A注册会计师担任审计项目合伙人。(2)在审计过程中,注册会计师要求项目组成员之间相互复核工作底稿。要求:针对上述情形,指出存在哪些可能违反审计准则和质量控制准
下图为某城市房价等值线图,读图回答下列问题。从环境效益的角度考虑,若在丁处布局印染厂主要是因为其()。
某市酒店一名厨师坠楼死亡,死者家属质疑当地公安机关的死因鉴定结论,停尸闹事。由于警方的解释未能说服死者家属和公众,最终引发万人设置路障,并与警方发生冲突,致使多名民警受伤。事后调查中发现,当地公安机关工作中群众基础不牢固,群众担心的治安、城市发展等问题长期
If$5,000,000istheinitialamountplacedinanaccountthatcollects7%annualinterest,whichofthefollowingcompoundingra
A、Itisanetworkforshoppingmalls,officesandhomes.B、Itrelievestheheavyburdenofteachersinschool.C、Itsimplifiest
最新回复
(
0
)