首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某机电安装公司承接了一平板玻璃厂的施工总承包工程,合同执行过程中发生了如下事件: 事件一:由于设计原因,设计图纸对主生产工艺线进行了修改;设备基础按图施工时,发现基础下有一溶洞,而业主提供的工程地质资料未显示,需采用桩基处理;政府对项目环境保护等级
某机电安装公司承接了一平板玻璃厂的施工总承包工程,合同执行过程中发生了如下事件: 事件一:由于设计原因,设计图纸对主生产工艺线进行了修改;设备基础按图施工时,发现基础下有一溶洞,而业主提供的工程地质资料未显示,需采用桩基处理;政府对项目环境保护等级
admin
2020-09-21
104
问题
某机电安装公司承接了一平板玻璃厂的施工总承包工程,合同执行过程中发生了如下事件:
事件一:由于设计原因,设计图纸对主生产工艺线进行了修改;设备基础按图施工时,发现基础下有一溶洞,而业主提供的工程地质资料未显示,需采用桩基处理;政府对项目环境保护等级提出新的要求;施工单位采用新工艺、新技术以提高工程质量;工程环境发生变化。施工单位提出需变更合同。
事件二:施工过程中,因设计更改了主机设备标高、基线和位置尺寸,而相关联设备施工单位也要求设计院出设计变更,设计院只口头答复其他关联设备以主机设备为准即可,因而造成了部分已安装的设备返工和工期延误。施工单位向业主提出费用和工期索赔。
事件三:施工过程中,施工单位为节约成本,直接向业主提交了一份既能保证质量又能节约原材料的工程变更,得到了业主认可,并直接将工程变更单下发到施工单位。
事件四:一台离心式风机试运转时振动较大,经查验施工记录,发现垫铁未按规范施工。建设单位要求返工。
事件四中,风机安装的垫铁如何按规定施工?
选项
答案
风机安装的垫铁施工要求: 垫铁与设备基础之间的接触良好;每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,垫铁设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方;相邻两组垫铁间的距离宜为500~1000mm;每组垫铁的块数不宜超过5块;每组垫铁应放置整齐平稳,并接触良好。风机设备调整完毕后各垫铁相互间用定位焊焊牢。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/4nDw777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
机电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
场景某机电工程安装公司承包了该市某项目的高层建筑给、排水管道安装工程。根据要求,机电安装公司派出两名具有民用、公民建筑机电安装技术的专业人员随同基础施工单位一起工作。由于材料准备的不充分,附件检验不合格的,按照一般要求,在管道安装前重新进行了处理,达到要
本场景的压力容器属于()。目前国内应用最广、技术最成熟的球罐组装方法是()。
【背景资料】某施工单位承接某工厂扩建的一个车间机电工程项目,合同工程造价为1600万元。合同约定:工程设备由甲方提供,工程材料由乙方采购供货。按建筑安装工程费用组成除去税金和公司管理费后,经公司成本控制中心测算,下达给项目部考核成本为1200万元
场景某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层,必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法,防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕,经总工程师鉴定,由于此工程质量要求很高,防腐蚀采用刷涂后,设备表面
【背景资料】某机电安装工程公司中标某商住大厦的全部机电安装工程。合同规定,工程量清单计价采用综合单价计价。该公司项目部计算该工程相关费用为:分部分项工程量清单计价2200万元,措施项目清单计价70.5万元,其他项目清单计价120万元,规费90万元,税金8
A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标,招标书说明,以工期安排最短、最合理为中标主要条件。A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划(见下图)。
通风空调工程中,系统调试的主要内容包括()。
电梯的安装、改造、维修,必须由()或者其通过合同委托、同意的、取得许可的单位进行。
【背景资料】某机电安装施工单位通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目,工程范围包括:采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。当施工单位收到设计变更施工
在电梯设备中检测轿厢是否超速的装置是()。
随机试题
下列各项正确说明地理环境在社会发展中的作用的有
凝血因子中不是蛋白质的是
加甲醇溶解后,加热的碱性酒石酸铜试液,生成红色氧化亚铜沉淀的药物是
丙承租了甲、乙共有的房屋,因未付租金被甲、乙起诉。一审法院判决丙支付甲、乙租金及利息共计10,000元,分五个月履行,每月给付2,000元。甲、乙和丙均不服该判决,提出上诉:乙请求改判丙一次性支付所欠的租金10,000元。甲请求法院判决解除与丙之间租赁关系
不可以考虑采用以既有法人为融资主体的既有法人融资方式是()。
关于事业单位长期股权投资的核算,下列说法中正确的有()。
下列关于预算的审批,说法错误的是()。
精准扶贫,是中国共产党打好扶贫攻坚战、确保实现全面建成小康社会目标的重大决策部署。()
研究人员将角膜感觉神经断裂的兔子分为两组:实验组和对照组。他们给实验组兔子注射一种从土壤霉菌中提取的化合物。3周后检查发现,实验组兔子的角膜感觉神经已经复合;而对照组兔子未注射这种化合物,其角膜感觉神经都没有复合。研究人员由此得出结论:该化合物可以使兔子断
Weallhaveregrets,butnewresearchsuggeststhemostcommonregretamongAmericanadultsinvolvesalostromanticopportunity
最新回复
(
0
)