首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某水利工程施工项目,项目法人依据《水利水电土建工程施工合同条件》(GF一2000—0208),与施工单位签订了施工合同。中标通知书中的工期为280天,协议书中的工期为240天。 施工中发生了下列事件: 事件一:为加强工程质量管理,落实质量责任,
背景资料: 某水利工程施工项目,项目法人依据《水利水电土建工程施工合同条件》(GF一2000—0208),与施工单位签订了施工合同。中标通知书中的工期为280天,协议书中的工期为240天。 施工中发生了下列事件: 事件一:为加强工程质量管理,落实质量责任,
admin
2018-11-22
67
问题
背景资料:
某水利工程施工项目,项目法人依据《水利水电土建工程施工合同条件》(GF一2000—0208),与施工单位签订了施工合同。中标通知书中的工期为280天,协议书中的工期为240天。
施工中发生了下列事件:
事件一:为加强工程质量管理,落实质量责任,依据《关于贯彻质量发展纲要、提升水利工程质量的实施意见》(水建管(20123 581号),要求各参建单位落实坚持以人为本、坚持安全为先等“五个坚持”。
事件二:施工单位在按监理单位签发的设计文件组织施工前,发现某部位钢筋混凝土浇筑要求与相关规范规定不一致,向设计单位提出变更建议并附变更方案;设计单位审核后认为施工单位的建议正确,方案合理,向施工单位发出了设计修改文件。
事件三:在施工过程中,根据监理单位的书面指示,施工单位进行了跨河公路桥基础破碎岩石开挖,但公路桥报价清单中无此项内容。主体工程报价清单中有以下单价:
(1)混凝土坝:(A)砂卵石、岩石地基开挖70元/m
3
;(B)基础处理80元/m
3
。
(2)土石坝:(C)砂卵石、岩石地基开挖50元/m
3
;(D)基础处理60元/m
3
。
事件四:施工单位经监理单位批准后对基础进行了混凝土覆盖。在下一仓浇筑准备时,监理单位对已覆盖的基础质量有疑问,指示施工单位剥离已浇混凝土并重新检验,检测结果表明,基础质量不合格。施工单位按要求进行返工处理并承担了相应的施工费用,但提出了检验费用支付申请和因此次检验影响进度的工期索赔。
问题:
在事件二设计文件变更过程中,施工单位、设计单位的做法有无不妥之处?说明理由。
选项
答案
(1)施工单位、设计单位的做法不妥。 (2)理由:根据合同商务管理的有关内容,工程变更可以由业主、监理机构机构提出,也可以由设计单位或承建单位提出变更要求和建议,报经业主或由业主授权监理机构按工程承建合同文件规定审查和批准。工程变更指令由业主或业主授权监理机构审查、批准后发出。因此,施工单位向设计单位提出变更建议不符合规定,设计单位向施工单位发出设计修改文件也不符合规定。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/zaTw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
主要用于初步设计阶段预测工程造价的水利定额是()。
水利工程建设项目招标分为()。
水利水电工程施工进度计划编制的主要步骤包括:①研究设计资料和施工条件;②计算工程量;③选择施工方法,修改控制进度,编制进度计划的初步方案;④安排施工顺序,草拟轮廓进度计划;⑤划分工程项目;⑥进行施工进度方案比较,选择较优方案;⑦对进度计划进行工期、资源优化
在施工中块体大小必须与混凝土制备、运输和浇筑的生产能力相适应,即要保证在混凝土初凝时间内所浇的混凝土方量,必须等于或大于块体的一个浇筑层的混凝土方量。这主要是为了避免()出现。
根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(SDJ212—83),单向开挖隧洞时,安全地点距爆破工作面的距离应不小于()。
碾压土石坝的施工作业包括()。
根据《土石坝碾压式沥青混凝土防渗墙施工技术规范(试行)》(SD220—87),下列关于沥青混凝土防渗墙施工的说法正确的是()。
根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004),施工组织设计中,某水利水电工程的导流建筑物级别为4级,其结构为土石结构,则该导流建筑物的洪水标准为()年。
由于坝区岩体中存在的某些地质缺陷,可能导致产生的工程地质问题主要有()等。
下列属于水库工程地质问题的是()。
随机试题
某企业本年的销售额为1200万元,是上年度的160%,则本年度的销售增长率为()
Arapidmeansoflong-distancetransportationbecameanecessityfortheUnitedStatesassettlement(新拓居地)spreadeverfarther
下列措施可提高全口义齿固位和稳定。但应除外:()
Forsometimescientistshavebelievedthatcholesterolplaysamajorroleinheartdiseasebecausepeoplewithfamilialhyperch
急产是指()
小母猪,4月龄,子宫脱出与直肠同时脱出;乳腺增大,乳头潮红,子宫扩大,增重相对增快,发病率高,死亡率低;发情周期紊乱,青春前期呈发情征兆。最可能的诊断是
男性,38岁。半月来上腹不适、疼痛、反酸,2小时前上腹疼痛加重,继而呕血约150ml,呕血后疼痛稍缓解。最可能的疾病是
所有的生产型企业,本期发生的各项制造费用都应分配转入“生产成本”科目,“制造费用”科目期末应无余额。()
某省高级人民法院在审理一起刑事案件时,发现省人大常委会通过的一个地方性法规与宪法相抵触,于是报请最高人民法院,由最高人民法院决定是否采用该地方性法规。最高人民法院根据该省高级人民法院的报请,下文作出决定,宣布该地方性法规无效并指令该省高级人民法院不予采用。
计算机病毒的危害性表现在
最新回复
(
0
)