【背景资料】某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供；由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元／台班，人工补偿费为50元／日工；总工期为120元／天；竣工时间提前奖励为3000元／天，误期损失

admin2021-05-31 319

问题【背景资料】
某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供；由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元／台班，人工补偿费为50元／日工；总工期为120元／天；竣工时间提前奖励为3000元／天，误期损失赔偿费为5000元／天。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(单位：天)。

工过程甲发生如下事件：
事件一：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。
事件二：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费；由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件三：由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3天(每停一天影响30工日，10台班)；由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日，10台班)；由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6天(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件四：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122天。
【问题】
事件一中建设单位的说法是否正确?为什么?

选项

答案事件一中建没单位的说法不正确。理由：检验试验费中不包括构件破坏性试验费，应由建设单位在工程建设其他费用中列支。临时设施费是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用，并不包括试验用房修建费用。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/zH3w777K

本试题收录于：市政公用工程管理与实务题库二级建造师分类

市政公用工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

市政公用工程管理与实务

二级建造师

(　　)是指导一个拟建工程进行施工准备和组织施工的基本技术经济文件。

行道树定点，行位必须准确，大约（　　）钉一控制木桩。

城市桥梁明挖基坑施工技术要求中，有支护基坑的适用情形不包括（）。

现浇壁式地下连续墙施工中，泥浆的()平衡地下水土压力，形成泥皮，维持槽壁稳定。

下列虫卵中，卵壳极薄的虫卵是()

Z公司获得此块土地使用权的方式是()。客户X取得的房地产的保修期从()时起计。

依照《行政监察法》的规定，监察机关对()实施监察。

会计职业道德是会计人员在会计职业活动中应当遵循的职业行为准则和规范。()

在中国境内有住所，或者无住所而在境内居住满1年的个人，属于我国个人所得税居民纳税人。()

管理型物业服务企业的工作重点在于()

二端口参数矩阵有()。

关于增强党的阶级基础，下列表述中错误的是()。

编写如下程序：PrivateSubCommand1_Click()DimnumAsIntegerDimkAsInteger,nAsIntegernum=InputBox("请输入一个正整数：")k

市政公用工程管理与实务

二级建造师

( )是指导一个拟建工程进行施工准备和组织施工的基本技术经济文件。

行道树定点，行位必须准确，大约（ ）钉一控制木桩。

城市桥梁明挖基坑施工技术要求中，有支护基坑的适用情形不包括（）。

现浇壁式地下连续墙施工中，泥浆的()平衡地下水土压力，形成泥皮，维持槽壁稳定。

下列虫卵中，卵壳极薄的虫卵是()

根据我国《行政诉讼法》的有关规定，人民法院判决被告重新作出具体行政行为时，被告不得以同一事实和理由作出与原具体行政行为基本相同的行政行为，但人民法院以违反法定程序为由撤销具体行政行为的例外。 ( )

Z公司获得此块土地使用权的方式是()。客户X取得的房地产的保修期从()时起计。

依照《行政监察法》的规定，监察机关对()实施监察。

会计职业道德是会计人员在会计职业活动中应当遵循的职业行为准则和规范。()

在中国境内有住所，或者无住所而在境内居住满1年的个人，属于我国个人所得税居民纳税人。()

管理型物业服务企业的工作重点在于()

二端口参数矩阵有()。

关于增强党的阶级基础，下列表述中错误的是()。

编写如下程序：PrivateSubCommand1_Click()DimnumAsIntegerDimkAsInteger,nAsIntegernum=InputBox("请输入一个正整数：")k

(　　)是指导一个拟建工程进行施工准备和组织施工的基本技术经济文件。

行道树定点，行位必须准确，大约（　　）钉一控制木桩。