某实行监理的工程，施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》，合同约定：吊装机械闲置补偿费600元／台班，单独计算，不计入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位：月)。施工过程中发生下列事件：事件一：开工

admin2019-09-24 93

问题某实行监理的工程，施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》，合同约定：吊装机械闲置补偿费600元／台班，单独计算，不计入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位：月)。

施工过程中发生下列事件：
事件一：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E的持续时间延长2个月，吊装机械闲置30台班。
事件二：工作G开始后，受当地百年一遏洪水影响，该工作停工1个月，吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。
事件三：工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下，就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前，发现该设备的部分部件损坏，调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月，发生费用1．6万元。对此，建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。
事件四：工作K开始之前，建设单位又提出工程变更，致使该工作提前2个月完成，因此，建设单位提出要将原合同工期缩短2个月，项目监理机构认为不妥。
问题：
事件二发生后，项目监理机构应批准的费用补偿为多少?应批准的工程延期为多少?说明理由。

选项

答案(1)项目监理机构不应批准费用补偿。理由：百年一遇的洪水属于不可抗力事件，不可抗力事件发生后，承包人的机械设备损失及停工损失由承包人承担。 (2)项目监理机构不应批准工程延期。理由：工作G有2个月的总时差，虽然该工作停工1个月，但没有超过其总时差，不会影响到总工期，因此，不应批准工程延期。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/y1q5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

在进度控制中，设备监理工程师应完成的工作包括()。

()是设备形成各阶段的所有人和委托人。

设备工程建设项目的“三大控制”，通常由()依据合同实施管理。

在制定设备采购计划时，应考虑的因素有()。

根据我国《招标投标法》，应进行强制招标的项目有()。

按照我国《合同法》的规定，当事人行使不安抗辩权的条件有()。

按照我国《合同法》的规定，合同履行中当事人的抗辩权包括()。

工期索赔是()提出的单向索赔。

以下不属于设备监理工程师索赔管理内容的是()。

提出积聚治疗"总其要不过四法，日攻日消日散日补，四者而已"的医著是()

商品住宅价格中的利润是以()为基数核定。

发行人经辅导符合以下哪些要求后，保荐人方可推荐其股票发行上市?()

()不属于证券业从业人员诚信信息记录的内容。

票据的失票人向人民法院申请公示催告的，公示催告期间届满，没有利害关系人申报权利的，人民法院应判决丧失票据无效。()

正式导游证与临时导游证的区别主要包括()。

“一门三父子，都是大文豪；诗赋传千古，峨眉共比高"，诗中所述的“三父子”是指()。

延安整风运动是一场伟大的思想解放运动。这一运动最主要的任务是反对主观主义。主观主义的主要表现形式为()。

2011年，上海文化创意产业从业人员118．02万人；实现总产出6429．18亿元，比上年增长16．9％：实现增加值1923．75亿元，比上年增长13％，占地区生产总值比重达到10．02％，而2008年时，这一占比为9．07％。2011年文化创