背景：某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定，本工程实行包工包料承包，合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：事件一：按照合同约定，总承包单位应在8月1日交出施工场地，但由于总

admin2017-06-11 98

问题背景：
某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定，本工程实行包工包料承包，合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：
事件一：按照合同约定，总承包单位应在8月1日交出施工场地，但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成，使幕墙开工时间延误了10d。
事件二：幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板，考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质，幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议，要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。
事件三：对办好隐蔽工程验收的部位，幕墙公司已进行封闭，但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑，要求重新检验。
事件四：工程竣工验收前，幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》，保修期限为一年。
问题：
事件三中，幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐蔽工程验收而拒绝重新检验?为什么?重新检验的费用应由谁负责?

选项

答案不可以。理由：《建设工程施工合同》(示范文本)通用条款第18条规定：“无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新覆盖或修复”。如果重新检验合格，费用应由发包人承担并相应顺延工期；检验不合格，费用和工期延误均应由承包人负责。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/wq8w777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

施工现场污水排放前，应与所在地县级以上人民政府（　　　）部门签署排放许可协议，申领许可证。

石材饰面板安装较常采用的传统方法是(　　)。

影响模板钢管支架整体稳定性的主要因素包括（　　　）。

结构杆件在规定的荷载作用下，虽有足够的强度，但其变形也不能过大，如果变形超过了允许的范围，也会影响正常的使用。梁的变形主要是（　　　）所引起的。

建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件有(　　)。

该工程达到()条件，方可竣工验收。建设工程施工检验批质量验收合格的规定有()。

组织目标是通过一定的计划工作来实现的。()

一患者为右侧颞下间隙脓肿引发多间隙感染，经行颞部及颌下切口，贯通引流术；有大量脓性分泌物流出。此患者应采用的引流方式是

谁可以作为本案原告?如果双方达成调解协议，由被告赔偿原告各项损失5万元，1个月内付清，但对诉讼费用的分担，双方未能达成一致，则：

某煤矿企业为了赶进度，违反安全生产程序进行超量挖掘，这种行为不符合安全生产的()要求。

从行业规范要求角度，物业管理职业道德主要内容有()。

编译程序将高级语言程序翻译成与之等价的机器语言程序，该机器语言程序称为()。

Itwasrainingoutside,soMrs.Smith______herraincoat.

Peopletravelinglongdistancesfrequentlyhavetodecideif【M1】______theywouldprefertogobylandorsea.Hardlycananyon

建筑工程管理与实务

二级建造师

施工现场污水排放前，应与所在地县级以上人民政府（ ）部门签署排放许可协议，申领许可证。

石材饰面板安装较常采用的传统方法是( )。

影响模板钢管支架整体稳定性的主要因素包括（ ）。

结构杆件在规定的荷载作用下，虽有足够的强度，但其变形也不能过大，如果变形超过了允许的范围，也会影响正常的使用。梁的变形主要是（ ）所引起的。

建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件有( )。

该工程达到()条件，方可竣工验收。建设工程施工检验批质量验收合格的规定有()。

组织目标是通过一定的计划工作来实现的。()

一患者为右侧颞下间隙脓肿引发多间隙感染，经行颞部及颌下切口，贯通引流术；有大量脓性分泌物流出。此患者应采用的引流方式是

谁可以作为本案原告?如果双方达成调解协议，由被告赔偿原告各项损失5万元，1个月内付清，但对诉讼费用的分担，双方未能达成一致，则：

某煤矿企业为了赶进度，违反安全生产程序进行超量挖掘，这种行为不符合安全生产的()要求。

从行业规范要求角度，物业管理职业道德主要内容有()。

编译程序将高级语言程序翻译成与之等价的机器语言程序，该机器语言程序称为()。

Itwasrainingoutside,soMrs.Smith______herraincoat.

Peopletravelinglongdistancesfrequentlyhavetodecideif【M1】______theywouldprefertogobylandorsea.Hardlycananyon

施工现场污水排放前，应与所在地县级以上人民政府（　　　）部门签署排放许可协议，申领许可证。

石材饰面板安装较常采用的传统方法是(　　)。

影响模板钢管支架整体稳定性的主要因素包括（　　　）。

结构杆件在规定的荷载作用下，虽有足够的强度，但其变形也不能过大，如果变形超过了允许的范围，也会影响正常的使用。梁的变形主要是（　　　）所引起的。

建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件有(　　)。