【背景资料】某公路跨河桥上部结构为长13 m单跨简支预制板梁，下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了网络计划图如下图所示，经监理工程师批准后实施。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：在进行1#基础灌注桩施工时，由于施工单位

admin2022-04-21 66

问题【背景资料】
某公路跨河桥上部结构为长13 m单跨简支预制板梁，下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了网络计划图如下图所示，经监理工程师批准后实施。

在施工过程中，发生了以下事件：
事件一：在进行1^#基础灌注桩施工时，由于施工单位操作不当，造成灌注桩钻孔偏斜，为处理此质量事故，造成3万元损失，工期延长了5天。
事件二：工程中所使用的钢材由业主提供，由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了4天，1^#基础灌注桩未按计划开工，施工单位经济损失2万元。
事件三：钢筋进场后，施工单位认为该钢筋是由业主提供的，仅对钢筋的数量验收后，就将其用于钢筋笼的加工。监理工程师发现后，要求停工整改，造成延误工期3天，经济损失1万元。
事件四：由于监理工程师原因，引起租赁的机械延误10 d，施工单位提出索赔，要求监理单位补偿由此引起的工期延误和费用损失。
事件四中，施工单位向监理单位提出索赔是否合适?说明理由。

选项

答案施工单位向监理单位提出索赔不合适。理由：施工单位应该向建设单位索赔，监理工程师受建设单位委托，对工程进行监督管理，故由监理过失引起的费用和工期补偿应由建设单位承担。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/wPVw777K

本试题收录于：公路工程管理与实务题库二级建造师分类

公路工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

公路工程管理与实务

二级建造师

可用于各等级公路底基层的粒料基层有()。

下列软基处理方法中，属于排水固结法的有()。

滑坡整治宜在()施工。

在用塑料排水板进行软土处理施工工艺程序中，“摊铺下层砂垫层”之后应进行()。

关于水泥混凝土路面施工的说法错误的是()。

公路监控系统主要是实时收集道路状况、()，监视道路交通状况以及交通疏导等以保证行车安全。

合同文件有：(1)技术规范；(2)中标通知书；(3)图纸；(4)公路工程专用合同条款；(5)项目专用合同条款；(6)已标价工程量清单。下列优先级顺序正确的是()。

关于土质路堤地基表层处理要求的说法，正确的有()。

设计变更，是指自公路工程初步设计批准之日起至通过竣工验收正式交付使用之日止，对已批准的()文件所进行的修改、完善等活动。

安全生产费用由建设单位根据()对工程安全生产情况的签字确认进行支付。

“远看一态，近看百态”的平面构成方式为______。

DNA复制和转录过程具有许多异同点，下列关于DNA复制和转录的描述中错误的是

下列哪个体位能显示包括大部分腋尾乳房外侧部分的深部病变

汗证表虚不固证的治法是汗证气阴虚弱证的治法是

成人血清钾正常参考值是()。

根据我国现行宪法的规定，下列关于我国公民基本权利的说法中，错误的是哪些?()

人民法院应当自收到管理人终结破产程序的请求之日起三十日内作出是否终结破产程序的裁定。()。

下列各项中，对记录的理解不正确的是()。

在CTT的数学模型中，表示观察分数的字母是

BeautyisbigbusinessinChina.Thecountry’scosmeticsmarketisworth$26billionayear,makingitthethird-biggestinthe