首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程施工项目的签约合同价为8000万元人民币,合同工期18个月。 施工过程中发生了如下事件: 事件1:由于建设单位提出对原设计文件进行修改变更,使施工单位停工待工1.5个月(全场性停工)。对此,施工单位提出索赔要求,其中索赔计算如下:
某公路工程施工项目的签约合同价为8000万元人民币,合同工期18个月。 施工过程中发生了如下事件: 事件1:由于建设单位提出对原设计文件进行修改变更,使施工单位停工待工1.5个月(全场性停工)。对此,施工单位提出索赔要求,其中索赔计算如下:
admin
2022-03-24
79
问题
某公路工程施工项目的签约合同价为8000万元人民币,合同工期18个月。
施工过程中发生了如下事件:
事件1:由于建设单位提出对原设计文件进行修改变更,使施工单位停工待工1.5个月(全场性停工)。对此,施工单位提出索赔要求,其中索赔计算如下:
由于建设单位修改变更设计文件造成工期延误,损失1.5个月的管理费和利润:
现场管理费=签约合同价÷工期×现场管理费费率×延误时间=8000万元÷18月×12%×1.5月=80万元
公司管理费=签约合同价÷工期×公司管理费费率×延误时间=8000万元÷18月×7%×1.5月=46.67万元
利润=签约合同价÷工期×利润率×延误时间=8000万元÷18月×5%×1.5月=33.33万元
合计:160万元
事件2:在基础施工过程中,为了确保施工质量,施工单位除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外,还将基础混凝土的强度由C15提高到C20。施工单位提出由于基础混凝土强度的提高,造成费用增加,要求追加付款15万元。
问题:
针对事件1,指出监理工程师是否同意承包人的索赔要求,说明原因。
选项
答案
对于事件1中的索赔要求,监理工程师应同意给予施工单位相应的费用补偿。 因为修改变更设计造成了施工单位的全场性停工,可能造成人员及施工机械设备的闲置。或可能造成人工调动、生产率下降等,这些都将造成施工单位的损失,而这些损失是由于业主的原因导致的。 合同条款约定,在履行合同过程中,由于业主原因导致的暂停施工造成工期延误的,承包人有权要求业主延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/vHq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
设备采购合同是()。除了法律有特殊规定的情况外,当事人之间意思表示一致,买卖合同即可成立,并不以实物的交付为合同成立的条件。
合同变更属于对原有合同的实质性变更时,应以()的方式变更。
抵押是指债务人或者第三人向债权人以()的方式提供一定的财产作为抵押物的担保方式。
合同生效后,设计人要求终止和解除合同,设计人应()。
初步设计完成后的大型复杂工程,应采用()合同。
下列对索赔资料和报告的理解正确的是()。
(),是指依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理。这种代理行为不需要被代理人授权委托,而是直接由法律根据一定社会关系的存在加以确定的代理关系。
有下列()情形之一的,法定代理或者指定代理终止。①被代理人取得或者恢复民事行为能力;②被代理人或者代理人死亡;③代理人丧失民事行为能力;④指定代理的人民法院或者指定单位取消指定;⑤由其他原因引起的被代理人和代
有关工作程序的术语有( )。
( )是一种委托合同,在设备工程监理过程中,许多具体工作的权限和职责是通过委托合同来获得的。因此,设备工程监理的有关人员应当掌握委托合同的基本内容。
随机试题
治疗石淋的肾阴亏虚证,应选用()(2004年第142题)
“他的病好多了”中的补语类型为()。
弥漫性毛细血管内增生性肾小球肾炎最主要的病变是
A、已知的不良反应B、常见的不良反应C、新的和严重的不良反应D、所有的不良反应根据《药品不良反应报告和监测管理办法》进口药品自首次获准进口之日起5年内,应报告该药品的
乘数理论是一把“双刃剑”,增加需求导致国民收入成倍的增加,减少需求同样将导致国民收入成倍的减少。()
下列关于借款人缩短借款期限,说法有误的是()。
【资料】某市一位优秀的班主任李某,只因为按照规定减轻学生的负担,放手培养学生的创新能力,却使班级的综合成绩下降到年级组的倒数第二名,成为差班之一。压力之下,在寒假之前的家长会上,这位教师哭着向家长们鞠躬道歉,并表示今后将加大作业量。下列关于素质教育的说
()不完全属于一般市场经济国家基本的宏观调控目标。
从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性()
资本主义国家的选举是资产阶级制定某种原则和程序,通过竞选产生议会和国家元首的一种政治机制,资本主义国家竞选制度的实质是
最新回复
(
0
)