1．背景某工程建设项目位置属于业主老厂区东侧的狭窄场地，南北两侧均有厂内铁路线，只在场地的西侧有一条道路同外部接通，交通不便。该工程特点为：建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座。施工承包商同业主签订了该工程的建设施工合同，合同约

admin2015-05-12 109

问题 1．背景
某工程建设项目位置属于业主老厂区东侧的狭窄场地，南北两侧均有厂内铁路线，只在场地的西侧有一条道路同外部接通，交通不便。该工程特点为：建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座。施工承包商同业主签订了该工程的建设施工合同，合同约定工期为12个月(非承包方原因，工期顺延)，开工日期为2005年3月8日，竣工日期为2006年3月8日，工期惩罚额为5000元／天，工程保修期1年。施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大，150m烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。因业主原因，施工中累计停电时间20d，因雨天不能正常施工延误工期10d，交通不便造成误工10d，该工程于2006年4月18日竣工。为使项目尽快发挥效益，高炉早日供料，业主领导决定不经竣工验收即投入使用。
2．问题
该工程未经验收便投入使用，发生质量问题承包方是否应该承担责任?如何处理?

选项

答案该工程未经验收业主就投入使用，投入使用之日(2006年4月18日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期(2007年4月18日)内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方负责修理并承担修理费用。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/vBGw777K

本试题收录于：矿业工程管理与实务题库二级建造师分类

矿业工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

矿业工程管理与实务

二级建造师

【2011年真题】根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目总经理的基本职责是()。

【2004年真题】进行对象的选择是价值工程活动的关键环节之一，适用于价值工程对象选择的方法是()。

【2012年真题】工程项目管理组织机构采用直线制形式的优点是()。

【2011年真题】总投资收益率指标中的收益是指项目建成后()。

【2013年真题】价值工程的核心是对产品进行()分析。

【2014年真题】项目资金结构中，如果项目资金所占比重过小，则对项目的可能影响的是()

【2010年真题】根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府需要审批()。

必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的特种作业人员有()。

若井筒采用现浇混凝土井壁结构，工作面浇注的混凝土可采用()。

矿井水害的预防与控制措施应坚持()的原则指导和组织井巷掘进施工。

用于统一量值的标准物质，包括（）。

A:Doyouhaveareservation,sir?B:【D1】______A:I’msorry.Therestaurantisfullnow.Youhavetowaitforabouthalfanho

法人的机关是指根据法律或者法人章程的规定，对外代表法人对内负责法人事务的个人或集体，是法人目的事业活动的承担者。下列不属于法人机关的是()。

最高人民法院复核死刑案件时，对裁定不予核准，发回重审的案件，应当如何处理?()

承诺支付即()。

下列税务处理中，符合土地增值税清算制度规定的有()。

国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓。()

下列导出分数中本质上属于标准分数的是

下列选项中，不是重载函数调用时选择依据的是

Iwouldratheryou(leave)______forHangZhoulastweek.