【背景资料】某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同，主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工艺管道和电气、仪表安装等。工程开工前，施工单位按合同约定，向建设单位提交了施工进度计划，如图1—1所示。上述施工进度计划中，设备钢架吊

admin2023-03-01 80

问题【背景资料】
某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同，主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工艺管道和电气、仪表安装等。工程开工前，施工单位按合同约定，向建设单位提交了施工进度计划，如图1—1所示。

上述施工进度计划中，设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用1台塔式起重机(以下简称塔机)，其他工作不使用塔机。经建设单位审核确认，施工单位按该进度计划进场组织施工。
在施工过程中，由于建设单位要求变更设计图纸，致使设备钢架制作工作停工10天，(其他工作持续时间不变)，建设单位应及时向施工单位发出通知，要求施工单位按原计划进场，调整进度计划，保证该项目按原计划工期完工。
施工单位采取工艺设备调整工作的持续时间压缩6天，得到建设单位同意，施工单位提出的费用补偿要求如下，建设单位没有全部认可。
(1)工艺设备调整工作压缩6天，增加赶工费20000元。
(2)塔机闲置10天损失费，1600元／天(含运行费300元／天)×10=16000元。
(3)设备钢架制作工作停工10天，造成其他相关机械闲置、人员窝工等损失费15000元。
【问题】
说明施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由。

选项

答案施工单位调整计划后能保证按原计划工期实现。因为钢结构设计制作耽误10天，但设备钢架吊装有自由时差4天，工艺设备调整压缩6天，总工期仍是191天。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/uDJD777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库二级建造师分类

机电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

二级建造师

关于心绞痛的胸痛的特点，下列说法正确的是()。

关于发绀，下列说法错误的是()。

应急反应时，表现出心率加快、血压升高、呼吸频率加快、血糖升高和肌张力增强，这些生理反应说明活动增强的神经内分泌系统是()。

适用于癫痫小发作的药物是()。

当环境温度等于或超过体温时，机体的主要散热方式是()。

公安机关的人民警察对严重危害社会治安秩序或者威胁公共安全的人员，可以（）。

在第一象限内的曲线y=1/x2上求一点M0(x0，y0)，使过该点的切线被两坐标轴所截线段的长度为最短.

房地产经纪机构注销时，对尚未完成的房地产经纪业务可以采取的处理方式有()。

下列关于建筑物寿命和经过年数的说法中，正确的是()。

自人民法院裁定批准重整计划之日起，下列做法不符合《企业破产法》规定的是()。

马克思提出了掌握世界的四种方式，艺术的方式是其中的一种。()

高速公路是全封闭的，路上有快车、慢车、高速车，为了让高速车跑得快，特意设了快车道。结合实际谈谈你的看法。

文化引领时代风气之先，是最需要创新的领域。必须牢牢把握正确方向，加快推进文化体制改革，为文化繁荣发展提供强大动力。我们要建立健全的文化管理体制是