施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：①人工费综合单价为45元/工日；②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8小时可顺延工期一天；③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施

admin2011-03-13 63

问题施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：①人工费综合单价为45元/工日；②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8小时可顺延工期一天；③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件：
事件一：3月19~20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。
事件二：3月21日施工总承包单位租赁一台吊车(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班)，并进行维修保养，导致停工2天，3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。
事件三：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令；5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成人员窝工300工日。
事件四：6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8小时。
事件五：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350 m²。会议室墙面采用人造木板装饰，其中细木工板用量600 m²，用量最大的一种人造饰面木板300 m² 。
针对事件一到事件三，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。
问题
事件一到事件三中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立？分别说明理由。

选项

答案施工总承包单位就事件一到事件三提出的工期和费用索赔是否成立的判定：事件一：工期索赔成立，费用索赔不成立。理由：由于不可抗力造成的工期可以顺延，但窝工费用不给予补偿。事件二：工期和费用索赔不成立。理由：租赁的吊车维修保养属于承包商自身的责任。事件三：工期和费用索赔成立。理由：由于设计变更造成的工期延误和费用增加的责任应有建设单位承担。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/u6Qu777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

公路工程竣(交)工验收的依据有()。

土质路堑施工中，适用于较长、较深、两端地面纵坡较小的纵向路堑开挖的方法是()。

饮用水可直接作为混凝土搅拌养护用水，其中对水质有疑问时，应检验()指标，合格者方可使用。

以下说法中正确的是()。

剩余技术主要有()。

对进口化妆品的报检程序说法正确的有(　　)。

在美国存托凭证的发行中，下列说法正确的是()。I．存券银行发出ADRⅡ．存券银行一定要命令托管银行移送证券Ⅲ．将所购买的证券存放在托管银行Ⅳ．存券银行ADR的持有者派发红利或利息

根据《刑事诉讼法》的规定，人民法院审理自诉案件时，下列做法中正确的是()。

14岁的甲与乙签订了一份买卖合同，由甲将其学习机以200元的价格卖给乙。该合同()。

一星、二星、三星、四星、五星级饭店不达标，省、自治区、直辖市旅游局饭店星级评定机构有权签发警告通知书、通报批评、降低或取消其星级，并报国家旅游局饭店星级评定机构备案。()

2013年3月22日至24日，习近平主席对俄罗斯进行国事访问。3月23日，习近平在莫斯科国际关系学院发表的题为《顺应时代前进潮流促进世界和平发展》的重要演讲，对发展新形势下的中俄关系提出建议，主要有

建筑工程管理与实务

一级建造师

公路工程竣(交)工验收的依据有()。

土质路堑施工中，适用于较长、较深、两端地面纵坡较小的纵向路堑开挖的方法是()。

饮用水可直接作为混凝土搅拌养护用水，其中对水质有疑问时，应检验()指标，合格者方可使用。

以下说法中正确的是()。

剩余技术主要有()。

对进口化妆品的报检程序说法正确的有( )。

在美国存托凭证的发行中，下列说法正确的是()。I．存券银行发出ADRⅡ．存券银行一定要命令托管银行移送证券Ⅲ．将所购买的证券存放在托管银行Ⅳ．存券银行ADR的持有者派发红利或利息

根据《刑事诉讼法》的规定，人民法院审理自诉案件时，下列做法中正确的是()。

14岁的甲与乙签订了一份买卖合同，由甲将其学习机以200元的价格卖给乙。该合同()。

一星、二星、三星、四星、五星级饭店不达标，省、自治区、直辖市旅游局饭店星级评定机构有权签发警告通知书、通报批评、降低或取消其星级，并报国家旅游局饭店星级评定机构备案。()

2013年3月22日至24日，习近平主席对俄罗斯进行国事访问。3月23日，习近平在莫斯科国际关系学院发表的题为《顺应时代前进潮流促进世界和平发展》的重要演讲，对发展新形势下的中俄关系提出建议，主要有

对进口化妆品的报检程序说法正确的有(　　)。