首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位与业主签订了某综合楼工程施工合同。经过监理方审核批准的施工进度网络图如下图所示(时间单位:月),假定各项工作均匀施工。 在施工中发生了如下事件: 事件一:因施工单位租赁的挖土机大修,晚开工2d。 事件二:基坑开挖后,因发现了软土层,
某施工单位与业主签订了某综合楼工程施工合同。经过监理方审核批准的施工进度网络图如下图所示(时间单位:月),假定各项工作均匀施工。 在施工中发生了如下事件: 事件一:因施工单位租赁的挖土机大修,晚开工2d。 事件二:基坑开挖后,因发现了软土层,
admin
2019-01-14
64
问题
某施工单位与业主签订了某综合楼工程施工合同。经过监理方审核批准的施工进度网络图如下图所示(时间单位:月),假定各项工作均匀施工。
在施工中发生了如下事件:
事件一:因施工单位租赁的挖土机大修,晚开工2d。
事件二:基坑开挖后,因发现了软土层,施工单位接到了监理工程师停工的指令,拖延工期10d。
事件三:在主体结构施工中,因连续罕见特大暴雨,被迫停工3d。
施工单位对上述哪些事件向业主要求工期索赔成立,哪些不成立?并说明理由。
选项
答案
事件一:工期索赔不成立,因为此事件为施工单位责任。 事件二:工期索赔成立,因为此事件为非施工单位责任。 事件三:工期索赔成立,因为此事件属不可抗力。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/tvyw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
按照抗震要求,柱的纵向钢筋配置规定正确的是()。
围护结构热桥部分的温度值如果()的露点温度,会造成表面结露。
背景:某住宅工程,地下1层,地上12层。现浇剪力墙结构。结构垂直运输采用塔吊,装饰装修垂直运输采用外用电梯,结构施工外脚手架采用扣件式钢管脚手架,模板采用1.8m厚竹胶板及扣件式钢管脚手架支撑体系。施工过程中发生了如下事件:事件一:项目部组织了首层顶板
建设工程合同纠纷的处理方式主要有()。
关于有关劳务作业分包施工管理,说法正确的是()。
关于总承包单位、对专业分包单位管理,说法正确的是()。
相比其他类型网络计划,双代号时标网络计划的突出优点有()。
在工程网络计划的执行过程中,当某项工作进度出现偏差后,需要调整原进度计划的情况有()。
实际进度前锋线必须用()进行进度检查。
在工程网络计划中,工作的自由时差是指在不影响()的前提下,该工作可以利用的机动时间。
随机试题
A.Ⅰ型变态反应B.Ⅱ型变态反应C.Ⅲ型变态反应D.Ⅳ型变态反应E.Ⅰ、Ⅳ型变态反应肥大细胞和嗜碱性粒细胞介导的血管和平滑肌反应属于
A.急性脓胸,脓汁稀薄B.慢性局限性脓胸C.慢性脓胸肿有纤维变性D.急性脓胸并支气管胸膜瘘E.肺脓肿应行穿刺治疗
A、块根B、块茎C、根茎D、鳞茎E、根及根茎知母的药用部位为
急性胰腺炎患者腹痛、呕吐消失后给予流质饮食,但不宜食用()
2015年3月12日提请十二届全国人大三次会议审议的最高人民法院工作报告和最高人民检察院工作报告透露了一个鲜明的信息:司法机关更加注重人权的司法保障。下列关于“国家尊重和人权保障”的选项正确的是:
有关发现舞弊时对审计的影响,下列表述中不恰当的是()。
班主任在班级管理体制中的领导影响力主要表现在两个方面:一是职权影响力;二是()。
《雷雨》中在爱情上表现了最强烈抗争精神的女性是:
A.I’mreallyveryambitiousB.That’sdifficult.C.ItraveledroundAmericaforafewmonths,D.Um,Fmnotsure.W:Please
TheOldGateIntheMiddleAgesthevastmajorityofEuropeancitieshadwallsaroundthem.Thiswaspartlyfor(51)(变化)
最新回复
(
0
)