背景某工程，甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。施工过程中发生如下事件：事件一：乙施工单位开挖土方时，因雨季下雨导致现场停工3天；在后续施工中，乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道因抢

admin2014-02-15 66

问题背景
某工程，甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。
施工过程中发生如下事件：
事件一：乙施工单位开挖土方时，因雨季下雨导致现场停工3天；在后续施工中，乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道因抢修导致现场停工7天。为此，甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工期延期10天和费用补偿2万元(合同约定，窝工综合补偿2000元／天)的请求。
事件二：为赶工期，甲施工单位调整了土方开挖方案，并按合约程序进行了调整，总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限，立即向甲施工单位签发《工程暂停令》，同时报告了建设单位。乙施工单位未执行指令仍继续施工，总监理工程师及时报告了有关主管部门，后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。
事件三：甲施工单位凭施工经验，未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案，经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时，就开始搭设高大模板，施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。
事件四：甲施工单位为便于管理将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内。
指出事件一中挖断煤气管道事故的责任方，说明理由。项目监理机构批准的工程延期和费用补偿各多少?说明理由。

选项

答案挖断煤气管道事故的责任方为建设单位。开工前，建设单位应向施工单位提供完整的施工区域内的地下管线图，其中应包含煤气管道走向和埋深位置图。项目监理机构批准的工程延期为7天。雨季下雨停工3天不予批准延期，只批准因抢修导致现场停工7天的工期延期。项目监理机构批准的费用补偿为14000元。费用补偿=7天×2000元／天=14000元。

解析挖断煤气管道事故的责任方为建设单位。理由：根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视的地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。雨季下雨是一个有经验的承包商可以合理预见的，不予批准工期延期和费用补偿。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/tbLu777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

工程进度款支付一般按月进行结算，但规定了每月工程量最低支付限额的百分数；竣工时进行竣工结算。这种结算方式是()。

公路工程工程量清单的数量是()。

下列关于喷射混凝土护壁说法不正确的是()。

水泥混凝土路面纵向施工缝应设()。

关于混凝土拌和物搅拌的说法，正确的有()。

路面工程施工中，相邻结构层之间的速度决定了相邻结构层之间的搭接类型，前道工序的速度慢于后道工序时选用()搭接类型。

为便于支架和拱架的拆卸，应根据结构型式、承受的荷载大小及需要的卸落量，在支架和拱架适当部位设置相应的()等落模设备。

利用放射性元素测量各种土的密实度和含水量的试验方法是()。

保护接地是将低压用电设备金属外壳直接接地，适用于IT和TT系统三相低压配电网。下列关于IT和TT系统保护接地的说法中。正确的是()。

在泰罗看来，实际的工作时间应加上多大范围的允许不可避免的拖延？()

根据《医疗事故处理条例》的规定，医患双方对患者的死因有异议时，应在患者死亡后多长时间之内进行尸检，如具备冻存条件的，可以延长至多长时间

依据FIDIC《施工合同条件》，有关指定分包商的特点表述正确的是(　　)。

端午节又名“端阳节”，主要民俗活动有()。

甲某打电话时忘记了对方电话号码最后一位数字，但记得这个数字不是“0”。甲某尝试用其他数字代替最后一位数字，恰好第二次尝试成功的概率是：

请证明鲍莫尔一托宾的平方根公式，并说明其政策意义。

CAN总线的数据帧由7个不同的域组成，按照传输顺序，它们是：帧起始、仲裁域、控制域、【65】域、【66】域、应答域、帧结尾。

Itisnaturalthatatreewouldgrowbestinaclimatewithplentyofsunlightandrainfall.Itisalsoexpectedthatlittlesun

建筑工程管理与实务

一级建造师

工程进度款支付一般按月进行结算，但规定了每月工程量最低支付限额的百分数；竣工时进行竣工结算。这种结算方式是()。

公路工程工程量清单的数量是()。

下列关于喷射混凝土护壁说法不正确的是()。

水泥混凝土路面纵向施工缝应设()。

关于混凝土拌和物搅拌的说法，正确的有()。

路面工程施工中，相邻结构层之间的速度决定了相邻结构层之间的搭接类型，前道工序的速度慢于后道工序时选用()搭接类型。

为便于支架和拱架的拆卸，应根据结构型式、承受的荷载大小及需要的卸落量，在支架和拱架适当部位设置相应的()等落模设备。

利用放射性元素测量各种土的密实度和含水量的试验方法是()。

保护接地是将低压用电设备金属外壳直接接地，适用于IT和TT系统三相低压配电网。下列关于IT和TT系统保护接地的说法中。正确的是()。

在泰罗看来，实际的工作时间应加上多大范围的允许不可避免的拖延？()

根据《医疗事故处理条例》的规定，医患双方对患者的死因有异议时，应在患者死亡后多长时间之内进行尸检，如具备冻存条件的，可以延长至多长时间

依据FIDIC《施工合同条件》，有关指定分包商的特点表述正确的是( )。

端午节又名“端阳节”，主要民俗活动有()。

甲某打电话时忘记了对方电话号码最后一位数字，但记得这个数字不是“0”。甲某尝试用其他数字代替最后一位数字，恰好第二次尝试成功的概率是：

请证明鲍莫尔一托宾的平方根公式，并说明其政策意义。

CAN总线的数据帧由7个不同的域组成，按照传输顺序，它们是：帧起始、仲裁域、控制域、【65】域、【66】域、应答域、帧结尾。

Itisnaturalthatatreewouldgrowbestinaclimatewithplentyofsunlightandrainfall.Itisalsoexpectedthatlittlesun

依据FIDIC《施工合同条件》，有关指定分包商的特点表述正确的是(　　)。