首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
甲公司投资建设一幢地下一层,地上五层的框架结构商场工程,乙方施工企业中标后,双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)GF-1999-0201)签订了合同。合同采用固定总价承包方式。合同工期为405天,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。 合同履
甲公司投资建设一幢地下一层,地上五层的框架结构商场工程,乙方施工企业中标后,双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)GF-1999-0201)签订了合同。合同采用固定总价承包方式。合同工期为405天,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。 合同履
admin
2019-01-14
93
问题
甲公司投资建设一幢地下一层,地上五层的框架结构商场工程,乙方施工企业中标后,双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)GF-1999-0201)签订了合同。合同采用固定总价承包方式。合同工期为405天,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。
合同履行中出现了以下事件:
事件一:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30米变更为4.80米,当日乙方停工,25天后甲方才提供正式变更图纸,工程恢复施工,复工当日乙方立即提出停工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。
事件二:在工程装修阶段,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申请了该项设计变更增加费80万元。但遭到甲方的拒绝。
事件三:从甲方下达开工令起至竣工验收合格止,本工程历时425天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元,乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。
问题:
事件二中,乙方申报设计变更增加费是否符合约定?结合合同变更条款说明理由
选项
答案
乙方申报设计变更增加费不符合约定。理由:乙方已过索赔权利的时效,根据有关规定,乙方必须在发生索赔事项28天内经过工程师同意,提交索赔报告,但本案例三个月后才提,超出索赔时效,丧失要求索赔的权利,所以甲方可不赔偿。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/sYyw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
下列属于建筑工程施工主要职业危害种类的是()。
消防工程验收前,建设单位应向公安消防机构提供()后方可组织验收。
建筑节能分部应在()进行验收。
下列需要进行专家论证的基坑支护工程专项施工方案是()。
属于在住房和城乡建设部公布的不良行为信息,应在当地公布之日起()日内报住房和城乡建设部。
关于钢结构焊接质量控制的说法,正确的是()。
地下工程水泥砂浆防水层常见的种类有()。
冬期施工不得采用掺氯盐砂浆砌筑的砌体有()。
泥浆护壁钻孔灌注桩施工工艺流程中,“第二次清孔”的下一道工序是()。
厕浴间、厨房采用涂膜防水时,最后一道涂膜施工完毕尚未固化前,应在其表面均匀地撒上少量干净的(),以增加与即将覆盖的水泥砂浆保护层之间的粘贴。
随机试题
诉讼时效作为权利人不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权利的法定期间,它一般只适用于()
医师经注册后,应当按照以下注册的内容执业
慢性骨髓炎最有意义的诊断依据是
下列描述的微生物特征中,不是所有微生物共同特征的一项是
当一级泵站和二级泵站每小时供水量相接近时,清水池的调节容积可以(),此时为了调节二级泵站供水量和用水量之间的差额,水塔的调节容积将()。
某中型防洪工程由政府投资兴建。项目法人委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司依据有关规定确定该项目采用公开招标方式招标,招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定:投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标
电子档案袋是一种面向学习过程的评价方法,以下属于电子档案袋评价体现的基本内容的是()。
法国大革命时期,共提出了近25个不同的教育法案和教育计划,其中三个最为著名,共同的特点都是建立统一的国民教育体系。这三个法案不包括
棱镜门事件
已知证明A与B合同.
最新回复
(
0
)