首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装。 (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装。 (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设
admin
2013-01-22
114
问题
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定:
(1)设备由建设单位采购,施工单位安装。
(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按下表中所列标准补偿。
(3)施工过程中发生的设计变更,其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础),间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%。
该工程在施工过程中发生以下事件:
事件1:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30000元,工期延误10d。
事件2:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支10000元,工期延误3d。
事件3:施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图样遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后,增加费用20000元,工期延误 8d。
事件4:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5t、8t各一台)闲置5d,工人窝工86工日,工期延误5d。
事件5:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,必须进行设计变更。设计变更后,经确认直接工程费增加18000元,措施费增加2000元。
上述事件发生后,施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
问题
选项
答案
监理工程师对施工索赔的审核批准如下: 事件1:不应该批准。这是施工单位应该预料到的(属施工单位的责任)。 事件2:不应该批准。施工单位为确定安全,自行调整施工方案(属施工单位的责任)。 事件3:应该批准。这是由于土建施工图样中错误造成的(属建设单位的责任)。 事件4:应该批准。是由建设单位采购的设备没按计划时间到场造成的(属建设单位的责任)。 事件5:应该批准。由于建设单位设计变更造成的(属建设单位的责任)。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/pGNw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
钢管混凝土中承式拱桥是根据()划分的。
背景资料:某山岭重丘区高速公路K29+000~K29+800路段进行路基施工,其中K29+000~K29+400为路堑开挖,原地面自然坡度65°~75°,地表1~3m为黏土,下为V级岩石,不含水分,施工方拟采用药壶炮爆破法爆破,挖方共计13800
背景资料:某施工单位,承包了一条19.8km的三级公路,路面面层为水泥混凝土,基层为水泥稳定碎石。其中K6+300~K6+800路段,地面横坡陡于1:5,填方平均高度为16m左右。施工单位填筑前,对地基原状土进行了检测,土的强度符合要求,然后对地
按照配电室的安全技术要求,关于施工现场配电室位置叙述错误的是()。
关于公路工程施工现场临时用电基本原则的描述错误的是()。
下面()既能测量各种土或路面材料的密实度,又能测量其含水量。
某工程2015年签合同时,2016年相对于2015年的材料综合物价指数为110%,2017年相对于2015年的材料综合物价指数为132%。计算2017年1000万元材料费的实际结算价为()万元。
背景资料:某施工单位承接了一座7×30m后张法预应力混凝土T型梁桥,施工单位严格按照设计文件和相关施工技术规范的要求进行施工,并作了以下主要检验内容:混凝土强度、T梁的宽度和高度、梁长、支座表面平整度以及横系梁及预埋件位置。在质量控制方面,开展了
不是隧道火灾自动报警系统构成的是()。
处在海水、海风、氯离子、硫酸根离子环境的或冬季洒除冰盐的路面或桥面钢筋混凝土、钢纤维混凝土中宜掺()。
随机试题
在FireworksMX2004中,制作动画最简单的方法是()
女,38岁,接触性出血1个月余,白带有恶臭,妇科检查,宫颈Ⅱ度糜烂,前唇有质地脆赘生物,易出血。子宫正常大,三合诊(-)。最可能的诊断是
中度支气管哮喘的临床表现不包括()。
《药品经营许可证》许可事项变更不包括
2000年3月,平安印刷厂准备向人民法院起诉。起诉前,获知天地人文出版社正在非法转移资金和部分其他财产。此时,平安印刷厂可以向人民法院提出什么申请?该申请应当向哪个人民法院提出?在人民法院采取有关措施后,平安印刷厂应该在多长时间内提起诉讼?一审法院宣判
某高度为26m的高层办公建筑,地下设有燃油锅炉房。当锅炉房内设置机械通风时,锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于()次/h确定。
行政层级组织形式在()环境中最有效。
Imagineaworldinwhichweareassignedanumberthatindicateshowinfluentialweare.Thisnumberwouldhelpdetermine【C1】___
【21】【23】
Sheseldomgoestothetheatre,______?
最新回复
(
0
)