首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某建筑安装公司承包了某机场航站楼行李处理系统的建设工程,合同中约定于7月29日之前由机场方提供220V、500kW的电源,以便该公司从即日起进行系统联调。但由于该地区今年气候异常炎热,电力紧张,市供电局决定推迟到8月1日再为机场提供该部分电力。因乙方
背景 某建筑安装公司承包了某机场航站楼行李处理系统的建设工程,合同中约定于7月29日之前由机场方提供220V、500kW的电源,以便该公司从即日起进行系统联调。但由于该地区今年气候异常炎热,电力紧张,市供电局决定推迟到8月1日再为机场提供该部分电力。因乙方
admin
2018-04-10
44
问题
背景
某建筑安装公司承包了某机场航站楼行李处理系统的建设工程,合同中约定于7月29日之前由机场方提供220V、500kW的电源,以便该公司从即日起进行系统联调。但由于该地区今年气候异常炎热,电力紧张,市供电局决定推迟到8月1日再为机场提供该部分电力。因乙方工程安装部分已经结束,只等联调,故机场方希望建筑安装公司停工3d,以弥补这几日其他项目电力供应的不足。
若要求该建筑安装公司停工,机场方应进行哪些工作,接到停工通知后该建筑安装公司应进行哪些工作?
选项
答案
机场方应向该公司提出停工要求后48h之内提出处理意见。该建筑安装公司按机场方要求停止施工,妥善保护好已完成的工程,直到机场代表向其提出复工要求后,再复工。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/p9aw777K
本试题收录于:
民航工程管理与实务题库一级建造师分类
0
民航工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
大中型工程的地质勘察可分为()三个阶段。
世界气象组织规定,中心最大风力为()级的风暴称为强热带风暴。
工程担保的主要形式有()。
由承包商提供的工程施工担保包括()等。
水运工程()后,交通主管部门或委托质量监督机构签发水运工程质量证书。
治理管涌与流沙(土)的原则是以防为主,管涌与流沙(土)防治的方法与措施应与工程结构及其他岩土工程措施结合在一起综合考虑,宗旨是()。
《中华人民共和国港口法》(2003年6月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过)第十五条规定港口建设项目的()必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
港口与航道工程常用土工织物的主要性能指标有()。
为防止大体积混凝土发生温度裂缝,要控制混凝土施工期间的内表温差。规范规定混凝土的内表温差不大于()。
随机试题
维持躯体姿势的最基本的反射是()
糖蛋白中的N-糖链的最主要生理功能是
患者,男,22岁。踢足球时向后跌倒,摔伤右肩部来诊。检查见右肩部方肩畸形,肩关节空虚,弹性固定,Dugas征阳性。若该患者合并骨折,最多见的是
B县人民法院受理王强诉周春海名誉侵权纠纷一案,判决周春海在判决生效后一个月内赔偿王强2万元,并在《A市日报》登报赔礼道歉。周春海不服,提起上诉。A市中级人民法院经审理作出二审判决,维持原判。判决送达后,周春海向王强交付了2万元的赔偿款,但未按期赔礼道歉。王
下列哪些情形是逃避迫缴欠税罪的要件?
如果某债券实际预期收益率约为6%,预期通货膨胀率约为4%,则该债券名义收益率约为()。
安全库存是由于批量订货而带来的库存。()
简述泰勒的课程设计模式。
走动管理,是指高阶主管经常抽空前往各个办公室走动,以获得更丰富、更直接韵员工工作问题,并及时了解所属员工工作困境的一种策略。根据上述定义,下列属于走动管理的是:
设f(x)在[a,+∞)上阶可导,且f(a)>0,f′(a)<0,又当x>a时,f′(x)<0,证明:有且仅有一个ξ∈(a,+∞),使f(ξ)=0.
最新回复
(
0
)