某建设工程土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的异常恶劣气候条件的标准，则承包人可以获得延长合同工期( )天。

admin2022-02-14 61

问题某建设工程土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的异常恶劣气候条件的标准，则承包人可以获得延长合同工期( )天。

选项 A、15
B、6
C、9
D、0

答案B

解析监理人处理气候条件对施工进度造成不利影响的事件时，应首先注意正确区分气候条件对施工进度影响的责任，判明因气候条件对施工进度产生影响的持续期间内，属于异常恶劣气候条件有多少天。如土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，而其余9天的停工或施工效率降低的损失属于承包人应承担的不利气候条件风险。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/p1p5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

某建设工程土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的异常恶劣气候条件的标准，则承包人可以获得延长合同工期( )天。

建设工程合同管理

一级监理工程师

合同双方当事人发生争议经仲裁委员会裁决后,如果一方当事人不履行裁决时,另一方当事人可以依照民事诉讼的有关规定向()申请执行。

()不是仲裁协议的内容。

对因履行无效合同和撤销合同而产生的法律后果的处理方式有()。

甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自()无效。

某建设单位与甲公司签订一份施工合同,约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订一份施工合同,约定由乙公司承建该工程的主体部分。则甲公司与乙公司签订的合同为()。

合同中约定:定金8万元,违约金10万元。现合同当事人甲方收到乙方支付的定金后不履行合同,乙方应当根据()追究对方的违约赔偿责任。

A公司欠银行贷款200万元,现该公司将一部分资产分离出去,另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题,存在以下意见,其中正确的是()。

按照FIDIC合同条件规定,向承包商颁发了履约证书,则()。

无权代理行为在(　　)情况下，被代理人承担民事责任。

发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应(　　)。

试论诉讼时效中断的事由与效果。

下颌恒牙萌出常见的顺序是

结核性腹膜炎常见的并发症是

关于头颅指数的叙述，错误的是

一级注册建筑师由()负责注册和管理,并报()备案。

大型公交车该采取的停车进车的方式是()。

仿生技术将各种生物系统所具有的功能原理和作用机理作为生物模型进行研究，提出新的技术设计并制造出更好的新型仪器、机械等。下列选项不正确的是：

习近平同志一直强调把创新摆在国家发展全局的核心位置。在全国科技创新大会上，他提出应该赋予领衔专家四大权力，下列不属于他所说的四大权力的是：

Hollywoodwillnotbehurried.ThusithastakenalmostadecadetoproducethemovieofAllisonPearson’swittynovelIDon’tK

某建设工程土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的异常恶劣气候条件的标准，则承包人可以获得延长合同工期( )天。

建设工程合同管理

一级监理工程师

合同双方当事人发生争议经仲裁委员会裁决后,如果一方当事人不履行裁决时,另一方当事人可以依照民事诉讼的有关规定向()申请执行。

()不是仲裁协议的内容。

对因履行无效合同和撤销合同而产生的法律后果的处理方式有()。

甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自()无效。

某建设单位与甲公司签订一份施工合同,约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订一份施工合同,约定由乙公司承建该工程的主体部分。则甲公司与乙公司签订的合同为()。

合同中约定:定金8万元,违约金10万元。现合同当事人甲方收到乙方支付的定金后不履行合同,乙方应当根据()追究对方的违约赔偿责任。

A公司欠银行贷款200万元,现该公司将一部分资产分离出去,另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题,存在以下意见,其中正确的是()。

按照FIDIC合同条件规定,向承包商颁发了履约证书,则()。

无权代理行为在( )情况下，被代理人承担民事责任。

发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。

试论诉讼时效中断的事由与效果。

下颌恒牙萌出常见的顺序是

结核性腹膜炎常见的并发症是

关于头颅指数的叙述，错误的是

一级注册建筑师由()负责注册和管理,并报()备案。

大型公交车该采取的停车进车的方式是()。

仿生技术将各种生物系统所具有的功能原理和作用机理作为生物模型进行研究，提出新的技术设计并制造出更好的新型仪器、机械等。下列选项不正确的是：

习近平同志一直强调把创新摆在国家发展全局的核心位置。在全国科技创新大会上，他提出应该赋予领衔专家四大权力，下列不属于他所说的四大权力的是：

Hollywoodwillnotbehurried.ThusithastakenalmostadecadetoproducethemovieofAllisonPearson’swittynovelIDon’tK

无权代理行为在(　　)情况下，被代理人承担民事责任。

发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应(　　)。