背景资料：某堤防除险加固工程签订了施工合同，施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准，发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定：①当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时，其超出工程量清单估算工程量15％以上的部分所造

admin2018-11-22 53

问题背景资料：
某堤防除险加固工程签订了施工合同，施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准，发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定：①当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时，其超出工程量清单估算工程量15％以上的部分所造成的延期由发包人承担责任；②工期提前的奖励标准为10 000元／天，逾期完工违约金为10 000元／天。经监理单位批准的施工进度计划(假定各项工作均衡施工，单位：天)如下图所示。

在施工过程中发生了如下事件：
事件一：由于山体滑坡毁坏了运输必经的公路，新闸门比批准的施工进度计划推迟10天运抵现场。
事件二：在C工作中，闸墩部分钢筋安装质量不合格，承包人按监理单位要求进行了返工处理，导致C工作推迟5天完成。
事件三：在D工作中，由于安装新闸门的技术人员未能按时到达施工现场，导致D工作推迟6天完成。
事件四：在G工作中，由于设计变更使堤段填筑的工程量达到工程量清单估算工程量的120％，导致G工作48天完成。
事件五：在F工作中，承包人采取赶工措施，F工作20天完成。
问题：
根据施工中发生的上述事件，确定该工程的实际完成时间是多少天，以及承包人因工期提前得到的奖励或因逾期应支付的违约金是多少。

选项

答案(1)该工程的实际完成时间为128天。 (2)承包人应支付逾期违约金10 000元。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/oZTw777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类

水利水电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

二级建造师

根据《泵站施工规范》(SL234—1999)和《小型水电站施工技术规范》(SL172—96)，下列关于拱石砌筑的说法正确的是()。

根据《水闸施工规范》(SL27—91)，水闸施工中基坑的排水设施，应根据坑内的()等计算确定。

根据《碾压式土石坝施工技术规范》(SDJ213—83)，土石坝筑坝材料施工试验项目包括()。

根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004)，施工组织设计中，重力式混凝土围堰采用抗剪断公式计算时，其稳定安全系数不小于()。

根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004)，施工组织设计中，4级不过水土石围堰堰顶安全超高值下限值为()m。

根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004)，施工组织设计中，当坝顶填筑高程超过围堰堰顶高程时，坝前拦洪库容为0.8亿m3的混凝土结构坝体施丁期临时度汛洪水标准为()年。

根据《小型水电站施工技术规范》(SL172—96)，在地下厂房交叉部位施工时，应先对交叉部位进行加固，加固长度应结合围岩条件，控制住软弱面的延伸范围等确定，一般不短于()。

原发综合征

静脉注射的外文缩写词是

本案的被告是省发改委还是甲市乙区政府?为什么?若一审法院认为，丙公司应当先经过复议，对复议决定不服才能起诉。于是作出了不予受理的裁定，这种裁定是否正确?为什么?丙公司能否上诉?

在我国农村，农民参与自我管理、自我教育、自我服务的自治组织是()。

以下所列各项活动中，属于实践活动的是()。①学生听课做作业②教师给学生讲课③经济政治体制改革④中美进行钢铁贸易谈判⑤第五次人口普查⑥蜘蛛织网，蜜蜂采蜜

292929÷161616×112=()。

微电影

TeachingMethodsforEffectiveCommunicationI.Introduction:someteachingapproacheshelpfultoclassroomcommunication—we

HowtoDoWellonaJobInterviewI.Atypicalinterview—confusing,humiliating,andnerve-racking—【T1】______inthesameroom

ThecityfinallywonapprovalforalimitedspeedcameraprograminJuneafteralongbattleinAlbany,andCityMayorBloomberg