首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成,施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建合同。该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2 500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成,施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建合同。该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2 500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图
admin
2012-07-29
74
问题
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成,施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建合同。该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2 500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。
施工过程中发生了如下事件:
事件1:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3天,人工窝工15个工日。
事件2:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分重新施工。因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作拖延1周。
事件3:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长3天。
事件4:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买。因此造成该项工作多用人工8个工日,该项工作工期延长4天,材料损失费1万元。
事件5:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该项工作缩短了1周,该项技术组织措施费0.6万元。
其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
针对上述每一事件,分别简述乙方能否向甲方提出工期和费用索赔及其理由。
选项
答案
事件1:可提出费用和工期索赔。因为地质条件勘察是甲方应承担的责任,由此产生的费用及施工期延误都可以提出索赔。 事件2:可提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方原因造成的,可提出费用索赔;而该项工作的工期延误不会影响到整个工期,不必提出工期索赔。 事件3:不应提出索赔。因乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身原因造成的。 事件4:不应提出索赔。因为室外工程管线材料质量不合格是乙方自身原因造成的,由此产生费用和工期延误应由自己承担。 事件5:不应提出索赔。因乙方采取的加快施工的技术措施是为了赶工期做出的决策,属于自身原因。
解析
主要考查工期和费用索赔的相关知识。根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99—0201)可知,事件1中,地质条件变化应由甲方承担责任。由此产生的费用及工期延误都可以提出索赔。事件2中乙方费用的增加是由甲方原因造成的,可提出费用索赔;而该项关键工作的工期延误不会影响到整个工期,不必提出工期索赔。事件3中,因乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身原因造成的,所以不应提出工期和费用赔偿。事件4中,因为室外工程管线材料质量不合格是乙方自身原因造成的,由此产生费用和工期延误应由自己承担。事件5中因乙方采取的加快施工的技术措施是为了赶工期做出的决策,属于自身原因,所以不应提出工期和费用索赔。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/oJey777K
本试题收录于:
招标采购合同管理题库招标师分类
0
招标采购合同管理
招标师
相关试题推荐
坡面防护按照材料组成和环境效应可分为三大类:植物防护、骨架植物防护和工程防护。()
初凝时间未达到要求但相差不远的水泥,可以应用在对水泥性能要求不高的建筑结构工程中()。
基层、底基层施工过程中,前场质量控制检验每天取样的击实试验应不少于3次平行试验,且相互之间的最大于密度差值应不大于0.02g/cm3;否则,应重新进行试验,并取平均值作为当天压实度检测标准()。
水泥凝结时间每次测定要避免试针落在同一针孔位置,并避开试模内壁至少()。
对于有些仪器设备,检验检测机构有能力进行校准的,可进行内部校准,但是条件是()。
检测机构存在多个试验场所时,其每个分场所都需建立各自的质量体系()。
实验室开展内部审核每年至少一次,需增加内审次数的情况为()。
在合同签订后,检验检测机构应根据客户的要求立刻组织合同评审()。
对施工隧道内空气中总粉尘浓度的试验检测,请回答以下问题。若预估隧道内的粉尘浓度≤50mg/m3。,则可选择的滤膜直径有()。
省、自治区、直辖市、副省级城市、计划单列市的质检院(所)以及省级纤维检验机构实施验收许可工作,交由国家认监委负责管理,上述机构首次申请、复查换证、变更(含扩项)等事项均由国家认监委认定部门负责实施()。
随机试题
Youshouldbeableto______rightfromwrong.
经调查得甲乙两地的食管癌粗死亡率为43/10万,按年龄构成标化后,甲地食管癌标化死亡率为45/10万;乙地为49/10万,因此可以认为
迪比于2010年5月6日向河溪市基层人民法院起诉,称凯得拒不支付50吨苹果的运费2万元,并且合同约定的支付期间已于2009年8月届满。凯得应诉后提起反诉,称不支付该2万元是因为在2010年2月与迪比的一次买卖合同履行中,迪比交给自己的一批货物质量有问题又拒
结构防排水措施主要有()。
下列关于大额可转让定期存单的说法错误的是()。
依据一定的标准,运用科学方法,对教学进行价值判断,此活动属于()。
定义:①级差地租:指租佃较好土地的生产者向土地所有者缴纳的超额利润。②绝对地租:指由于土地私有权的存在,租种任何土地都必须缴纳的地租,即土地所有者凭借土地私有权的垄断所取得的地租。③垄断地租:级差地租和绝对地租以外的一种特殊的
根据图13-4请把(1)处的设备名称填写完整且填写(2)处传输介质名称。VOD一般是客户/服务器工作方式,根据图13-4请简要说出其工作流程。
关于交换式局域网的描述中,错误的是()。
Whendidthestoryhappen?
最新回复
(
0
)