背景资料：某4层框架结构厂房，建筑面积为5200m2。工程开工前施工图纸齐全，且现场已达“三通一平”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位，并于2011年1月20日，双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款： (1)合同工

admin2016-07-13 79

问题背景资料：
某4层框架结构厂房，建筑面积为5200m²。工程开工前施工图纸齐全，且现场已达“三通一平”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位，并于2011年1月20日，双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款：
(1)合同工期为320d，每提前1天奖励5000元，每拖延1天罚款10000元；
(2)A公司不得将工程转包，但允许分包；
(3)该工程质量实行终身保修；
(4)施工单位按监理工程师批准的施工组织设计组织施工，不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
在施工过程中，发生了如下事件：
事件一：建设单位修改工程设计，造成停工待图3d；
事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场性停工10d；8月份又遇到季节性降雨，导致全场性停工3d；
事件三：在竣工验收时，总监理工程师要求对已隐蔽的地下管沟内机电安装工程重新挖开进行复验，施工单位认为严格按监理批复的施工组织设计进行施工且验收合格，根据合同条款施工单位拒绝再次挖开检查，建设单位进行调解，停工2d后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求，复验及恢复又造成工期延误6d。
事件四：施工单位实际完成该工程的工期为344d。为此，建设单位扣罚施工单位延误工期的费用=24×10000=24万元。
问题：
建设单位与施工单位签订的合同模式是否合适?说明理由。

选项

答案采用固定总价合同模式：合理；理由：此工程工程量不大，工期较短，技术不复杂，风险不大，业主有详细设计图纸，承包单位能准确计算工程量，适宜采用固定总价合同。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/niLu777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

关于隧道洞门工程施工的说法，错误的是()。

拟作为路堤填料的材料应取样试验，土的试验项目有()。

下列各项中，符合无机结合料稳定中、粗粒材料的拌合生产设备要求的是()。

公路工程在建项目，当发生质量事故时，应由()报告有关部门。

缸内汽油直接喷射发动机为达到省油及高效率输出，相比一般喷射发动机的特殊设计为_______。

孔的公差带和轴的公差带互相交叠,任取加工合格的一对轴和孔相配合,可能具有间隙,也可能具有过盈的配合称为()。

()是指对结算参与人相对于其每个交收对手方的证券和资金应收应付加以相抵，得出该结算参与人相对于其每个交收对手方的证券和资金的应收应付净额。

晚清一位大臣针对列强在华攫取的某项特权说：“一国所得，诸国安然而享之；一国所求，诸国群起而助之，是不啻驱西洋诸国，使之协以谋我。”这项特权指的是()

________法有利于巩固音乐主题，加深听众对音乐主题的印象和记忆的旋律发展手法是。

意大利比萨主教堂是式建筑的代表，而米兰大教堂和法国则是哥特式建筑的代表。

刷事强制工作，即依据《刑事诉讼法》对被告所采取的拘传、取保候审、监视居住、拘留和逮捕的工作()

拘留犯罪嫌疑人，应当填写呈请拘留报告书，经县级以上公安机关负责人批准，制作《拘留证》。()

YouwillhearabankconversationbetweenadepartmentdirectorSteveandanewcustomerHansa.Foreachquestion(23-30),ma

建筑工程管理与实务

一级建造师

关于隧道洞门工程施工的说法，错误的是()。

拟作为路堤填料的材料应取样试验，土的试验项目有()。

下列各项中，符合无机结合料稳定中、粗粒材料的拌合生产设备要求的是()。

公路工程在建项目，当发生质量事故时，应由()报告有关部门。

缸内汽油直接喷射发动机为达到省油及高效率输出，相比一般喷射发动机的特殊设计为_______。

孔的公差带和轴的公差带互相交叠,任取加工合格的一对轴和孔相配合,可能具有间隙,也可能具有过盈的配合称为()。

()是指对结算参与人相对于其每个交收对手方的证券和资金应收应付加以相抵，得出该结算参与人相对于其每个交收对手方的证券和资金的应收应付净额。

晚清一位大臣针对列强在华攫取的某项特权说：“一国所得，诸国安然而享之；一国所求，诸国群起而助之，是不啻驱西洋诸国，使之协以谋我。”这项特权指的是()

________法有利于巩固音乐主题，加深听众对音乐主题的印象和记忆的旋律发展手法是。

意大利比萨主教堂是__________式建筑的代表，而米兰大教堂和法国__________则是哥特式建筑的代表。

刷事强制工作，即依据《刑事诉讼法》对被告所采取的拘传、取保候审、监视居住、拘留和逮捕的工作()

拘留犯罪嫌疑人，应当填写呈请拘留报告书，经县级以上公安机关负责人批准，制作《拘留证》。()

YouwillhearabankconversationbetweenadepartmentdirectorSteveandanewcustomerHansa.Foreachquestion(23-30),ma

意大利比萨主教堂是式建筑的代表，而米兰大教堂和法国则是哥特式建筑的代表。