背景：某公司中标一栋24层住宅楼，甲乙双方根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013—0201签订施工承包合同。项目实施过程中发生如下事件：事件一：公司委派另一处于后期收尾阶段项目的项目经理兼任该项目的项目经理。由于项目经理较忙，责成项目总工程师

admin2015-05-04 47

问题背景：某公司中标一栋24层住宅楼，甲乙双方根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013—0201签订施工承包合同。项目实施过程中发生如下事件：
事件一：公司委派另一处于后期收尾阶段项目的项目经理兼任该项目的项目经理。由于项目经理较忙，责成项目总工程师组织编制该项目的《项目管理实施规划》。项目总工程师认为该项目《施工组织设计》编制详细、完善，满足指导现场施工的要求，可以直接用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》，不需要再单独编制。
事件二：开工后不久，由于建设单位需求调整，造成工程设计重大修改，施工单位及时对原施工组织设计进行修改和补充，并重新报审后按此组织施工。
事件三：施工过程中，总监理工程师要求对已隐蔽的某部位重新剥离检查，施工单位认为已通过隐蔽验收，不同意再次检查。经建设单位协调后剥离检查，发现施工质量存在问题。施工单位予以修复，并向建设单位提出因此次剥离检查及修复所导致的工期索赔和费用索赔。
事件四：本工程合同价款为3540万元，施工承包合同中约定可针对人工费、材料费价格变化对竣工结算价进行调整。可调整各部分费用占总价款的百分比，基准期、竣工当期价格指数见下表：

问题：
事件三中，施工单位不同意剥离检查是否合理?为什么?分别判断施工单位提出的工期索赔和费用索赔是否成立?并分别说明理由。

选项

答案施工单位不同意剥离检查不合理：理由：根据《建设工程施工合同(示范文本)》，无论监理是否进行验收，当其要求对已隐蔽工程重新检验时，承包人应按要求开孔或剥离，并在检验后覆盖或修复。施工单位提出的工期索赔和费用索赔均不成立；理由：剥离检验结果不合格，则工期延误和费用损失均应由施工单位自行承担。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/nXAw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

冬期施工开挖路堑的弃土要远离路堑边坡坡顶堆放，弃土堆高一般不应大于(　　)。

填石路堤的压实质量宜采用施工参数与压实质量检测联合控制，其中施工参数包括()

清孔质量要求规定，清孔后的泥浆性能指标为含砂率(　　)。

桥梁的基本组成除了上部结构、下部结构和附属设施外，还包括()。

公路工程安全管理必须坚持“五同时”的原则：即施工企业新建、改建或扩建项目工程的安全设施必须与主体工程同时计划、同时布置、同时检查、同时总结与()。

施工组织设计按工程项目阶段分类可以分为()。

(　　)工作应分级进行，分级管理。

关于桥梁“桥头跳车质量通病”防治措施的说法，正确的有()。

下列关于沥青混合料压实的有关说法错误的是()。

在土方路堤填筑过程中，当原地面纵坡大于12％或横坡陡于1．5时，应()。

哺乳期妇女用药注意的是

甲因办厂无资金向乙借款10万元，借期两年，并且由丙担保在甲不还钱时代甲向乙还款。两年后，甲因经营不善无力偿还借款，乙向甲和丙索款未果，向法院提起诉讼。本案中关于甲、丙诉讼地位的判断哪些是正确的?

信托业务是指信托投资公司以资金融通为目的，以受托人身份承诺信托和处理信托事务的经营行为。()

根据行为主义的观点，学习的实质是（）。

2004年我国东部农村约有绝对贫困人口()万人。根据图表，以下不正确的一项是()

《柳叶刀》是世界上最悠久及最受重视的同行评审性质的医学期刊，它属于()。

1895年，康有为率同梁启超等数干名举人联名上书光绪皇帝，反对清政府签订丧权辱国的《马关条约》。“公车上书”被认为是维新派登上历史舞台的标志。这一运动是

用于查看报表的页面数据输出形态是指()。

建筑工程管理与实务

二级建造师

冬期施工开挖路堑的弃土要远离路堑边坡坡顶堆放，弃土堆高一般不应大于( )。

填石路堤的压实质量宜采用施工参数与压实质量检测联合控制，其中施工参数包括()

清孔质量要求规定，清孔后的泥浆性能指标为含砂率( )。

桥梁的基本组成除了上部结构、下部结构和附属设施外，还包括()。

公路工程安全管理必须坚持“五同时”的原则：即施工企业新建、改建或扩建项目工程的安全设施必须与主体工程同时计划、同时布置、同时检查、同时总结与()。

施工组织设计按工程项目阶段分类可以分为()。

( )工作应分级进行，分级管理。

关于桥梁“桥头跳车质量通病”防治措施的说法，正确的有()。

下列关于沥青混合料压实的有关说法错误的是()。

在土方路堤填筑过程中，当原地面纵坡大于12％或横坡陡于1．5时，应()。

哺乳期妇女用药注意的是

甲因办厂无资金向乙借款10万元，借期两年，并且由丙担保在甲不还钱时代甲向乙还款。两年后，甲因经营不善无力偿还借款，乙向甲和丙索款未果，向法院提起诉讼。本案中关于甲、丙诉讼地位的判断哪些是正确的?

信托业务是指信托投资公司以资金融通为目的，以受托人身份承诺信托和处理信托事务的经营行为。()

根据行为主义的观点，学习的实质是（）。

2004年我国东部农村约有绝对贫困人口()万人。根据图表，以下不正确的一项是()

《柳叶刀》是世界上最悠久及最受重视的同行评审性质的医学期刊，它属于()。

1895年，康有为率同梁启超等数干名举人联名上书光绪皇帝，反对清政府签订丧权辱国的《马关条约》。“公车上书”被认为是维新派登上历史舞台的标志。这一运动是

用于查看报表的页面数据输出形态是指()。

冬期施工开挖路堑的弃土要远离路堑边坡坡顶堆放，弃土堆高一般不应大于(　　)。

清孔质量要求规定，清孔后的泥浆性能指标为含砂率(　　)。

(　　)工作应分级进行，分级管理。

甲因办厂无资金向乙借款10万元，借期两年，并且由丙担保在甲不还钱时代甲向乙还款。两年后，甲因经营不善无力偿还借款，乙向甲和丙索款未果，向法院提起诉讼。本案中关于甲、丙诉讼地位的判断哪些是正确的?　　