首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
1.背景 某支线机场航站楼施工任务采取工程总承包,经过公开招投标,某建筑工程公司获得工程任务,但航站楼弱电工程的分包是由业主指定的。工程顺利开始土建、安装、装修等施工,但弱电工程施工单位却迟迟不能按照总包单位的要求进场,并认为是与业主签订合同,可以不服从总
1.背景 某支线机场航站楼施工任务采取工程总承包,经过公开招投标,某建筑工程公司获得工程任务,但航站楼弱电工程的分包是由业主指定的。工程顺利开始土建、安装、装修等施工,但弱电工程施工单位却迟迟不能按照总包单位的要求进场,并认为是与业主签订合同,可以不服从总
admin
2016-09-26
75
问题
1.背景
某支线机场航站楼施工任务采取工程总承包,经过公开招投标,某建筑工程公司获得工程任务,但航站楼弱电工程的分包是由业主指定的。工程顺利开始土建、安装、装修等施工,但弱电工程施工单位却迟迟不能按照总包单位的要求进场,并认为是与业主签订合同,可以不服从总包单位的管理,结果造成大量返工和工期延误。
2.问题
由于弱电分包商没有及时进场而造成的损失,由谁来负责?
选项
答案
承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。除非由于承包商向指定分包商发布了错误的指示要承担责任外,对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼,承包商不承担责任。如果一般分包商有违约行为,业主将其视为承包商的违约行为,按照主合同的规定追究承包商的责任。因此所出现的返工和延期责任都应该由弱电施工单位承担。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/mOiw777K
本试题收录于:
民航工程管理与实务题库一级建造师分类
0
民航工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086—2015的规定,竣工验收时,立井要求不超过()m检测一个检查点。
钻井施工的洗井泥浆,应具有()性质。
普通防水混凝土的防水工程适用于()。
【背景资料】某矿井采用立井开拓,主、副井井筒位于同一工业广场,主井井筒采用临时井架凿井,副井井筒采用永久井架凿井。主、副井井筒段采用冻结法施工,基岩段采用普通法施工。井筒基岩段预计涌水量8m3h。主、副井井筒冻结及掘砌施工由某施工单位承担。该施工
【背景资料】某矿井采用立井开拓,主、副井井筒位于同一工业广场,主井井筒采用临时井架凿井,副井井筒采用永久井架凿井。主、副井井筒段采用冻结法施工,基岩段采用普通法施工。井筒基岩段预计涌水量8m3h。主、副井井筒冻结及掘砌施工由某施工单位承担。该施工
【背景资料】某矿井采用立井开拓,主、副井井筒位于同一工业广场,主井井筒采用临时井架凿井,副井井筒采用永久井架凿井。主、副井井筒段采用冻结法施工,基岩段采用普通法施工。井筒基岩段预计涌水量8m3h。主、副井井筒冻结及掘砌施工由某施工单位承担。该施工
关于矿井各工作的施工顺序安排,正确的是()。
立井掘进施工的段高是决定()的主要因素。
工程合同索赔程序中,监理工程师接到承包人的索赔报告和索赔资料后,应认真研究、审核承包人报送的索赔资料,以判定索赔是否成立,并在()d内予以答复。
随机试题
中国文联的前身是()
肱骨中段骨折,最容易损伤的神经是
有助于中毒性菌痢和流行性乙型脑炎鉴别的评估资料是()。
A.暴饮暴食B.长期反复接触化学毒物C.血吸虫感染D.慢性肝炎E.循环障碍与急性胰腺炎的发病有关的是
妊娠病的治疗原则大多是
甲因犯抢劫罪被市检察院提起公诉,经一审法院审理,判处死刑缓期二年执行。甲上诉,省高级法院核准死缓判决。根据审判监督程序规定,下列哪一做法是错误的?(2010/2/38)
()直接基于产品和服务而形成,因为这种产品和服务正好满足了客户的个性化需求,这种信任居于基础层面。
A、 B、 C、 D、 B
A-----coursestakenJ-----jobobjectiveB-----currentaddressK-----permanentaddressC-----dateofbi
Ashighschoolstudentsflocktosocialnetworkingsites,campuspolicearescanningtheirFacebookandMySpacepagesfortipst
最新回复
(
0
)