首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装; (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定: (1)设备由建设单位采购,施工单位安装; (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设
admin
2009-03-15
82
问题
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定:
(1)设备由建设单位采购,施工单位安装;
(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表2-1中所列标准补偿;
(3)施工过程中发生的设计变更,其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础),间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%。
该工程在施工过程中发生以下事件。
事件1:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30000元,工期延误10天。
事件2:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经监理工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支10000元,工期延误3天。
事件3:施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后,增加费用20000元,工期延误 8天。
事件4:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5吨、8吨各一台)闲置5天,工人窝工86工日,工期延误5天。
事件5:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,须进行设计变更。设计变更后,经确认直接工程费增加18000元,措施费增加2000元。
上述事件发生后,施工单位及时向工程师提出索赔要求。
[问题]
1.分析以上各事件中工程师是否应该批准施工单位的索赔要求?为什么?
2.对于工程施工中发生的工程变更,造价工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定?
3.工程师应批准的索赔金额是多少元?工程延期是多少天?
选项
答案
1.事件1:不应该批准。 这是施工单位应该预料到的(属施工单位的责任)。 事件2:不应该批准。 施工单位为确保安全,自行调整施工方案(属施工单位的责任)。 事件3:应该批准。 这是由于土建施工图纸中错误造成的(属建设单位的责任)。 事件4:应该批准。 是由建设单位采购的设备没按计划时间到场造成的(属建设单位的责任)。 事件5:应该批准。 由于建设单位设计变更造成的(属建设单位的责任)。 2.变更价款的确定原则为 (1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款; (2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款; (3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包商提出适当的变更价格,经造价工程师确认后执行;如不被造价工程师确认,双方应首先通过协商确定变更工程价款;当双方不能通过协商确定变更工程价款时,按合同争议的处理方法解决。 3.(1)工程师应批准的索赔金额为 事件3 返工费用:20000元 事件4 机械台班费:(1060×60%+318×40%+458×50%)×5=4961(元) 人工费:86×18=1548(元) 事件5 应给施工单位补偿 直接费:18000+2000=20000(元) 间接费:20000×10%=2000(元) 利润:(20000+2000)×5%=1100(元) 税金:(20000+2000+1100)×3.41%=787.71(元) 应补偿:20000+2000+1100+787.71=23887.71(元) 或:(18000+2000)×(1+10%)(1+5%)(1+3.41%) =23887.71(元) 合计:20000+4961+1548+23887.71=50396.71(元) (2)工程师应批准的工程延期为 事件3:8天 事件4:5天 合计:13天
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/m0Vw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
背景资料:某一标段公路工程项目,采用工程量清单方式结算。按合同规定,工程量计量组织形式采用监理工程师与承包人共同计量,即在进行计量前,由监理工程师通知承包人计量的时间与工程部位,然后由承包人派人同监理工程师共同计量,计量后双方签字认可。
最佳含水量是根据不同土类的性质,采用不同的试验方法确定的,测定无黏性自由排水粗粒土和巨粒土(包括堆石料)的最佳含水量可采用的方法是()。
路面表面防排水设施组成不包含()。
背景资料:某公路隧道长2400m,穿越的岩层主要由泥岩和砂岩组成,设计采用新奥法施工,台阶法开挖,复合式衬砌,夹层防水层设计为塑料防水板。洞口段由于洞顶覆盖层较薄,岩隙发育。开挖中地表水从岩石裂隙中渗入洞内,导致该段两次冒顶、塌方。问题
常用的爆破施工方法中,浅孔深孔爆破发展的方向是()。
马歇尔试验可测定沥青混合料的指标有()。[2012年10月真题]
沥青路面的施工中,沥青混凝土半幅施工不能采用热接缝时,应当采用措施有()。
地下连续墙是将分段施工的单元地下墙连接成连续的地下墙体,替代传统的木桩、钢桩、钢筋混凝土桩等,起()作用。
Ⅲ级防水屋面合理使用年限为( )年。
规范中规定厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层应( )于相连接各类面层的标高,并符合设计要求。
随机试题
Inthesecondhalfofyear,manypowerfulstormsareborninthetropicalAtlanticandCaribbeanseas.Ofthese,onlyaboutaha
使用钢筋探测仪检测混凝土中钢筋的保护层厚度,如实际保护层厚度小于仪器的最小厚度探测范围时,则该方法不适用于此类构件的保护层厚度测试()。
进行地质勘察时,按照《建设工程勘察合同》范本的要求,应由发包人承担责任的情况包括()。
成熟阶段行业的销售、利润和现金流的特点包括()。
主观方面一定是故意的金融犯罪是()。
根据《税收征收管理法》的规定,对扣缴义务人应扣未扣的税款,下列选项中,正确的有()。
动笔撰写公文前要选好文种,选择文种的依据有()。
国有企业数最多的地区是()。浙江省国有企业的“营业收入”比北京市多()。
根据我国现行的法律解释体制,最高人民法院和最高人民检察院都有权进行司法解释,如果它们两家的司法解释发生冲突,应当由哪一个机关作出最终解释?()
WhatdoesUkrainepledgetodointhesummit?
最新回复
(
0
)