首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)Id奖励(或罚款)2 500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络
背景资料: 某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)Id奖励(或罚款)2 500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络
admin
2017-11-08
66
问题
背景资料:
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)Id奖励(或罚款)2 500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。
施工过程中发生了如下事件:
事件一:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3d,人工窝工15个工日。
事件二:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分重新施工因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作拖延1周。
事件三:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长3d。
事件四。因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买因此造成该项工作多用人工8个工目,该项工作工期延长4天,材料损失费1万元。
事件五:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术描施,使得该项工作缩短了1周,该项技术组织措施费0.6万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
问题:
合同约定人工费标准是30元/工日,窝工人工费补偿标准是18元/工日,在工程清算时,乙方应得到的索赔款是多少?
选项
答案
乙方应得到的索赔额=15×18+40×30+50 000+20 000=71 470(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/jnyw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
下列各项中,()不属于加气混凝土砌块的特点及适应范围。
施工项目质量控制的过程,是一个由投入原材料的质量控制开始,直到完成工程质量()为止的全过程的质量控制。
工程开工前,应由()向有关人员进行安全技术交底。
【背景资料】某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2011年5月30日。该投资公司于2011年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2011年6月
【背景资料】某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2011年5月30日。该投资公司于2011年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2011年6月
【背景资料】北方某高校教学楼装修工程赶工,于2010年4月底完工并投入使用,2011年9月发现如下事件。事件一:报告厅吊顶采用轻钢龙骨矿棉板,跨度24m未起拱。事件二:化学实验室地面采用现制水磨石地面,800mm×800mm用
【背景资料】某宿舍楼为砖混结构,横墙承重,开间尺寸为3.6m,楼板采用非预应力钢筋混凝土空心楼板。施工过程中,发生了如下事件:事件一:为加快施工进度,项目经理要求吊装时板间不留置接缝,擅自减少灌浆工序。事件二:为抢工
关于施丁现场临时用电,正确的说法是()。
玻璃幕墙安装完成后,应对幕墙表面清洗,所用清洁剂应该为()。
某建设项目施工合同,合同总价6000万元,合同工期为6个月,双方约定某年3月1日正式开工,2月1日签订合同。合同中规定:1.预付款为合同总价的30%,工程预付款应从未施工工程尚需主要材料及构配件价值相当于工程预付款数额时起扣,每月以抵充工程
随机试题
2012年,中国多个城市爆发针对日本“钓鱼岛国有化”示威游行事件。根据我国《集会游行示威法》,下列说法中正确的是哪一项?()
∫sin2xdx=()
下列关于个人独资企业设立条件的表述中,符合《个人独资企业法》规定的是()。
汉长城的西端在()。
甲和乙是A市B区某小区楼上楼下邻居,甲在楼上装修时不慎打漏了地板,造成乙3000元的财产损失,后二人发生争议,乙要起诉,应到下列哪一个法院?
习近平总书记指出:“意识形态工作是党的一项极端重要的工作,是为国家立心、为民族立魂的工作。”做好意识形态工作,事关党的前途命运,事关国家长治久安,事关民族凝聚力和向心力。建设社会主义意识形态的关键是()
Certaintypesofattackshavebeenmademorepotentbywhichofthefollowingadvancestomicroprocessortechnology?
有数据定义语句:Dima,bAsIntegerDimx%,yasInteger执行语句后,不是整型变量的是
Whatdoesthewomanaskthemanabout?
Thechiefreasonforthepopulationgrowthis____________________(与其说是出生率的上升,还不如说是死亡率的下降).
最新回复
(
0
)