首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某工程项目业主分别与甲、乙施工单位签订了土建施工合同和设备安装合同,土建施工合同约定:管理费为人材机费之和的10%,利润为人材机费用与管理费之和的6%,规费和税金(营业税)为人材机费管理费和利润之和的9.8%,合同工期为100天。设备安装合同
【背景资料】 某工程项目业主分别与甲、乙施工单位签订了土建施工合同和设备安装合同,土建施工合同约定:管理费为人材机费之和的10%,利润为人材机费用与管理费之和的6%,规费和税金(营业税)为人材机费管理费和利润之和的9.8%,合同工期为100天。设备安装合同
admin
2019-03-27
53
问题
【背景资料】
某工程项目业主分别与甲、乙施工单位签订了土建施工合同和设备安装合同,土建施工合同约定:管理费为人材机费之和的10%,利润为人材机费用与管理费之和的6%,规费和税金(营业税)为人材机费管理费和利润之和的9.8%,合同工期为100天。设备安装合同约定:管理费和利润均以人工费为基础,其费率分别为55%、45%。规费和税金(营业税)为人材机费用与管理费和利润之和的9.8%,合同工期为20天。土建施工合同与设备安装合同均约定:人工工日单价为80元/工日,窝工补偿按70%计,机械台班单价按500元/台班,闲置补偿按80%计。甲乙施工单位编制了施工进度计划,获得监理工程师的批准,如图4.1所示。
事件1:基础工程A工作施工完毕组织验槽时,发现基坑实际土质与业主提供的工程地质资料不符,为此,设计单位修改加大了基础埋深,该基础加深处理使甲施工单位增加用工50个工日,增加机械10个台班,A工作时间延长3天,甲施工单位及时向业主提出费用索赔和工期索赔。
事件2:设备基础D工作的预埋件施工完毕后,甲施工单位报监理工程师进行隐蔽工程验收,监理工程师未按合同约定的时限到现场验收,也未通知甲施工单位推迟验收时间,在此情况下,甲施工单位进行了隐蔽工序施工,业主代表得知该情况后要求施工单位剥露重新检验,检验发现预埋件尺寸不足,位置偏差过大,不符合设计要求。该重新检验导致甲施工单位增加人工30工日,材料费1.2万元,D工作延长2天,甲施工单位及时向业主提供了费用索赔和工期索赔。
事件3:设备安装S工作开始后,乙施工单位发现业主采购的设备配件缺失,业主要求乙施工单位自行采购缺失配件。为此,乙施工单位发生材料费2.5万元,人工费0.5万元,S工作时间延长2天。乙施工单位向业主提出费用索赔和工期延长2天的索赔,向甲施工单位提出受事件1和事件2影响工期延长5天的索赔。
事件4:设备安装过程中,由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏使S工作延长施工工期6天,窝工24个工日。增加安装、调试设备修理费1.6万元,并影响了甲施工单位后续工作的开工时间,造成甲施工单位窝工36个工日,机械闲置6个台班。为此,甲施工单位分别向业主和乙施工单位及时提出了费用和工期索赔。
【问题】
分别指出事件1~4中甲施工单位和乙施工单位的费用索赔和工期索赔是否成立?并分别说明理由。
选项
答案
事件一,费用和工期索赔成立,工程地质资料由业主提供并负责,且A工作为关键工作, 由于工程地质资料不符导致的费用和工期可以索赔。 事件二,费用和工期索赔不成立,剥露后重新检验发现预埋件尺寸、位置不符合设计要求,施工单位对施工质量直接负责,所以属于施工单位应当承担的责任,费用和工期不能索赔。 事件三,乙施工单位向业主索赔的工期和费用成立,S是关键工作且发生延误是因为业主采购的设备配件缺失造成,属于发包方原因,费用可以索赔,且向业主索赔2天工期成立。 乙施工单位向甲施工单位索赔的工期不成立,事件1和事件2对乙施工单位的工期没有影响,且甲、乙没有直接的合同关系,所以不能向甲施工单位索赔工期。 事件四,乙施工单位向业主索赔工期和费用不成立,由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏,属于乙施工单位应承担的责任,所以不能向业主提出工期和费用索赔。 甲施工单位向业主索赔工期和费用成立,由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏,属于乙施工单位应承担的责任,但是由于甲乙没有直接的合同关系,所以甲施工单位可以向业主提出工期和甲施工单位的窝工和机械闲置费用索赔。 甲施工单位向乙施工单位提出工期和费用索赔不成立,因为甲、乙没有直接的合同关系,但是甲施工单位可以向业主索赔,业主再向乙施工单位索赔。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/jC75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
涉及工程索赔的有关施工和监理资料有()。
当承包单位提出的工程延期要求符合( )的规定条件时,项目监理机构应予以受理。
国际上大型工程咨询公司拓展业务的趋势之一是()。
根据《建筑工程监理范围和规模标准规定》的规定,()工程必须实行监理。
依据《注册监理工程师管理规定》,注册监理工程师在执业活动中发生()的行为,由县级以上地方人民政府建设主管部门作出相应处罚;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的依法追究刑事责任。
监理规划指导项目监理机构全面开展监理工作,具体包括( )等。
在建设工程几个主要方面的风险中,可能产生工期延误和第三者责任损失的是()。
审查施工组织设计的基本要求包括()。
一方面总监理工程师掌握所有的监理大权,各专业监理工程师只是其命令的执行者,另一方面各专业管理工程师在总监理工程师的授权下,在各自管理的范围内有足够的决策权,这主要体现的是项目管理机构组织设计的( )原则。
在确定建设工程投资目标时,若考虑时间和外部条件的变化进行调整,可以采用( )进行预测分析。
随机试题
甲离家数年杳无音信,被宣告死亡,其妻乙改嫁丙,数月后丙因病去世,一年后甲返回家乡;向法院申请撤销死亡宣告,问甲乙婚姻关系()
病史的主要组成部分为下列何项
当堤坝临水坡漏洞口多而小、且范围较大时,在粘性土料充足的情况下,宜采用()进行抢护。
公司制期货交易所股东大会行使的职权包括()。
基金管理人不收取销售服务费的,对持续持有期少于30日的投资人收取不低于()的赎回费。
下列情形中,不得开具增值税专用发票的有()。
平行结转分步法的优点在于各步骤的成本资料随同产品的移送而转移,便于实物和资金的管理。()
Fallingdemandfor"pop-up"shopshascausedasharpriseinthenumberofunoccupiedretailunits,anewsurveyshows.
关于质量计划编制所需资料的收集,正确的说法是________。
工业革命后,废除了黑人奴隶制度的第一次大规模战争,在世界人权史上具有重要意义,美国女作家玛格丽特·米切尔的爱情小说《飘》正是以这次战争为创作背景。这次战争是指()。
最新回复
(
0
)