背景某机场工程建设项目，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受罕见暴风雨(不可抗力)的袭击，造成了相应损失。施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔

admin2021-12-28 62

问题背景
某机场工程建设项目，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受罕见暴风雨(不可抗力)的袭击，造成了相应损失。施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：
要求一：罕见暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由建设单位承担赔偿责任。
要求二：已建部分工程造成损坏，损失计18万元，应由建设单位承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。
要求三：施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，建设单位应给予赔偿。
要求四：施工单位进场的在用机械、设备损坏额4．2万元，建设单位应负担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费3．8万元，建设单位应予支付。
要求五：因罕见暴风雨造成现场停工8d，要求合同工期顺延8d。
要求六：由于工程破坏，清理现场需要费用2．4万元，建设单位应予支付。

监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作(请详细分条列出)?

选项

答案监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下工作： 1)进行调查、取证； 2)审查索赔成立条件，确定索赔是否成立； 3)分清责任，认可合理索赔； 4)与施工单位协商，统一意见； 5)签发索赔报告，处理意见报建设单位核准。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/hMaw777K

本试题收录于：民航工程管理与实务题库一级建造师分类

民航工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

民航工程管理与实务

一级建造师

施工单位在承接工程后，并拟定日期准备开工，试问：(1)何时为正式开工期?(2)什么情况下可延长施工期?(3)暂停施工的工期能否补偿?

某港口，原有航道全长10km、深8．5m、底宽90m，原有1号港池6个泊位，现拟在1号港池旁扩建2号港池，并加深原航道，利用航道开挖土回填2号港池码头后方堆场。问题：简述提高本工程施工效率的要点。

某基槽开挖工程，长100m，设计底宽50m，设计底标高一13．0m，原泥面平均标高为一8．0m，每边超宽4m，超深0．5m，边坡1：2，请计算工程量。

对海上交通事故的发生，拒不加强管理或在限期内达不到安全要求的，海事局有权责令其()。

伤亡事故预防，就是要做好()，消除人和物的不安全因素，实现作业行为和作业条件安全化。

某建筑公司劳务工朱某在建造码头工地上，因安全帽掉落江中，为打捞安全帽游入江中淹溺死亡。问题：造成该事故的直接原因?

港口与海岸工程专业承包资质分为()

高桩码头工程施工组织设计编制中，“自然条件”包括岸线和水深情况；潮流资料；风；气温；降雨；()等。

高桩码头工程施工组织设计编制中，“工程规模”主要阐述表示工程特征的代表值、()、停靠船型和等级、码头及引桥的数量、标高、后方道路堆场的数量和面积、主要装卸设备的规格和数量等。

各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定，发现确有错误，认为需要审的，应当提交()讨论决定。

城市消防远程监控系统有哪些功能?

三年级的张老师正在讲课，青阳突然大声地提出疑问。对此，下列做法正确的是()。

请分别列举和解释四种衡量企业营运能力和盈利能力的财务比率。(中山大学，2011)

用观察的方法判断下列数列是否收敛：

ClearbellTelephoneprovidesslow-dialing(SD)servicetocustomersforalowfee,andfast-dialing(FD)servicetoothercustom