背景某工业安装项目通过招标，建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同。设备安装时，监理工程师发现土建单位施工的某一设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装就位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。

admin2018-08-07 85

问题背景
某工业安装项目通过招标，建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同。设备安装时，监理工程师发现土建单位施工的某一设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装就位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经调整，土建单位是按设计单位提供的设备基础图施工的，而建设单位采购的设备是设备的改型产品，基础尺寸与原设计图发生变化。对此，建设单位决定设计变更，按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原土建单位负责施工。土建单位与安装单位均依据合同条款的约定提出了索赔要求。
由于基础交付安装单位工期已拖10天，将影响安装单位的后续工程，因此安装公司增加施工力量和装备赶工，于合同要求日期完工，并向建设单位以据提出赶工索赔。
问题：
阐述安装单位向建设单位索赔的合理与否。

选项

答案安装单位在因设备基础与设备不符及在设备重新交付安装这段时间所产生的窝工费、机械停滞费、管理费等应向建设单位索赔，并向建设单位进行工期索赔10天。但赶工索赔不合理，其理由是建设单位并未提出赶工要求，安装公司赶工也未征得建设单位批准，是因自身后续任务紧而需赶工的，故这部分费用建设单位可不予支付。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/gyEu777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定，()须带负荷试运转。

管道安装完毕且经热处理和无损检验合格后,应对完工后的管道进行水压试验,下列说法正确的是()。

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231)确定的压缩机安装工程起止范围是()。

我国社会主义初级阶段的个体经济是()。

麻疹患儿于疹退后1周，体温又上升到38℃，呕吐2次，抽搐1次，嗜睡。脑脊液检查：白细胞数20×109／L，淋巴细胞80％，蛋白质800mg／L，糖2．5mmol／L。应诊断为

醋酸氢化可的松的结构类型属于

通信行业向社会主要提供()。

根据民事诉讼法及相关规定，对于人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。下列哪些情形属于“人民法院认为审理案件需要的证据”?

教育学意义上的教学是()

某省2016年上半年省内居民网络消费达1696．07亿元，同比增长45．13％。该省11个地市中，2016年上半年省内居民网络消费额两两之差小于10亿元的组合共有：

[*]

下列选项中不符合良好程序设计风格的是

在Java语言中，如实型常量后没有任何字母，计算机默认为【】类型。