首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
[背景资料] 某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。提交投标文件和投标保证金的截止时间为2015年5月30日,该投资公司于2015年3月6日发出招标公告,共有五家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2015年6月2日提交投标保证金,开
[背景资料] 某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。提交投标文件和投标保证金的截止时间为2015年5月30日,该投资公司于2015年3月6日发出招标公告,共有五家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2015年6月2日提交投标保证金,开
admin
2016-05-23
39
问题
[背景资料]
某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。提交投标文件和投标保证金的截止时间为2015年5月30日,该投资公司于2015年3月6日发出招标公告,共有五家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2015年6月2日提交投标保证金,开标会于2015年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和返还投标保证金。经综合评选,最后确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标施工单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2015年8月16日,工程开工后发生了如下几项事件:
事件一:因拆迁工作拖延,甲方于2015年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2d,并分别造成人工窝工6个和8个工日;但乙方C项工作未受影响。
事件二:乙方与机械租赁商约定,D项工作施工用机械应于2015年8月28日进场,但因出租方原因当月29日才进场,造成D项工作延误1d和人工窝工7个工作日。
事件三:因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,其他费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2d。
事件四:在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并使H项工作时间延长1d,人工窝工24个工日。
上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。
问题:
乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。
选项
答案
对乙方能否就上述事件向甲方提出工期索赔和费用索赔分析如下: (1)事件一中,由于施工场地提供的时间延长属于甲方应承担的责任,且A属于关键工作,关键工作的延误会影响工期,所以对于A工作可以提出工期索赔和费用索赔要求;工作B属于非关键工作,非关键工作的延误时间超过机动时间会影响总工期,而工作B有足够的机动时间,不会影响工期,故不可以向甲方提出工期索赔,但可以提出费用索赔;工作C未受影响,所以不能提出工期和费用的索赔要求。 (2)事件二中,乙方不能向甲方提出索赔要求。 理由:该租赁设备晚进场不属于甲方的责任。 (3)事件三中,设计变更造成E项施工拖延属于甲方的责任,但由于未对总工期造成影响,故乙方不应提出工期索赔,但可提出费用索赔。 (4)事件四中,由于甲方供应材料质量问题造成返工事件应当索赔,并且H工作属于关键工作,关键工作的延误会影响工期,故应给予工期索赔和费用索赔。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/flAw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
【背景资料】某施工单位承接了一高速公路标段K10+300~K24+400的施工。合同中约定,工程价款采用调值公式动态结算。该工程材料费、人工费各占工程价款中的30%,不调值费用占40%。6月材料价格指数比基期上升30%。6月完成工程量金额为4
【背景资料】某施工单位承接了一高速公路标段K10+300~K24+400的施工。合同中约定,工程价款采用调值公式动态结算。该工程材料费、人工费各占工程价款中的30%,不调值费用占40%。6月材料价格指数比基期上升30%。6月完成工程量金额为4
【背景资料】某主跨为4m×100m预应力混凝土简支T形梁桥,主墩基础采用直径2.2m的钻孔灌注桩,设计深度为25m,采用回转钻进施工法钻孔。施工单位严格按照设计文件和相关施工技术规范的要求进行施工,为了保证工程质量、工程进度、工程安全和控制工程成
下列关于水泥混凝土路面原材料的说法,错误的是()。
混凝土搅拌站一般不包括()。
关于预制梁块悬臂拼装使用胶粘剂的说法,正确的是()。
一般适用于季节性较强、工程量集中、施工条件较差的施工环境的土方机械是()。
背景资料:某桥梁工程项目的下部结构已全部完成,受政府指令工期的影响,业主将尚未施工的上部结构分成A、B两个标段,将B段重新招标。桥面宽度为17.5m,桥下净空为6m。上部结构设计为钢筋混凝土预应力现浇箱梁(三跨一联),共40联。原施工单位甲公司承担A标段
某施工单位承接了一段长为19km的公路路基工程。该项目位于微丘地区,K12+500~K12+700路段,采用附近挖出来的土质进行路堤填筑。为了赶工期,施工单位昼夜施工,结果发生一起质量事故,在填筑过程中局部出现了“弹簧土"路基现象。事故发生后,施工单位会同
随机试题
相关系数在0.7~0.9之间,表明变量之间相关程度【】
A.二氨基萘荧光法B.二硫腙分光光度法C.二苯碳酰二肼分光光度法D.4一氨基一3-联氨-5一巯基一1,2,4一三氮杂茂分光光度法E.N,N一二乙基对苯二胺分光光度法用于测定水中硒的方法是
( )法院对此案有管辖权。如果法院受理起诉,可能做出的判决是( )。
权力制约是依法治国的关键环节。下列哪些选项体现了我国宪法规定的权力制约原则?(2011年卷一59题)
磨砖机和切砖机应按规定由电工分别配置()。
现浇预应力混凝土梁支架施工时,设置预拱度要考虑的下述变形值中,不符合规范要求的是()。
支票的记载事项必须包括()。
法律责任是法律关系的主体由于实施了违法行为,必须依法承担的带有()和惩罚性的法律后果。
1964年12月,周恩来在全国人大三届一次会议的政府工作报告中第一次提出分两步走实现四个现代化的发展战略,这就是
Heboughtherwhatshewanted,______thefactthattheywerecostly.
最新回复
(
0
)