下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括( )。

admin2020-07-01 84

问题下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括( )。

选项 A、不可抗力事件的影响
B、承包人采购的施工材料未按时交货
C、施工许可证没有及时颁发
D、不具备合同约定的开工条件
E、工程师未按合同约定提供所需指令

答案A,C,D,E

解析本题考查重点是“工期顺延”。《施工合同示范文本》规定，因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
(4)设计变更和工程量增加；
(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
(6)不可抗力；
(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
因此，本题的正确答案为A、C、D、E。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/e8ku777K

本试题收录于：建设工程法规及相关知识题库一级建造师分类

建设工程法规及相关知识

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括( )。

建设工程法规及相关知识

一级建造师

法律还规定当事人因重大误解、(　　)而订立的合同，受损害一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销。

施工单位处置施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是()。【2006年考试真题】

建设项目的环境影响评价文件未经法律规定的审批部门审查或者审查后未予批准的，(　　)。

发包人与承包入双方对仲裁协议效力有异议，发包人请求仲裁委员会作出决定，承包人请求人民法院作出裁定，应由(　　)作山裁定。

在合同履行的过程中，如果合同内容约定不明确，协议补充和按照交易习惯都不能解决时，则只能依据《合同法》的规定履行。下列表述中正确的有(　　)。

建设单位委托设计单位进行没计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归()。

根据《民事诉讼法》的规定，以下对诉讼财产保全的说法，正确的是()。

甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员私自会见对方当事人的代理人，则甲公司最晚应于()提出回避申请。

简述《雷雨》的主题意蕴。

While______thesun,thesatellitehassentmorethanfourbillionbitsofinformationbacktoearth.

维持蛋白质三级结构的化学键是

贯穿于土石坝施工的各个环节和施工全过程的是()。

箱涵顶进自启动起，对顶进全过程的每一个顶程都应详细记录()。

根据合伙企业法律制度的规定，下列情形中，属于当然退伙事由的是()。

Inthefollowingfourwords,theunderlinedlettershavethesamesoundEXCEPT________.

设二维随机变量(X，Y)在区域D：x2＋y2≤9a2(a＞0)上服从均匀分布，p＝P(X2＋9Y2≤9a2)，则()．

两个或两个以上模块之间联系的紧密程度称为()。

下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括( )。

建设工程法规及相关知识

一级建造师

法律还规定当事人因重大误解、( )而订立的合同，受损害一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销。

施工单位处置施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是()。【2006年考试真题】

建设项目的环境影响评价文件未经法律规定的审批部门审查或者审查后未予批准的，( )。

发包人与承包入双方对仲裁协议效力有异议，发包人请求仲裁委员会作出决定，承包人请求人民法院作出裁定，应由( )作山裁定。

在合同履行的过程中，如果合同内容约定不明确，协议补充和按照交易习惯都不能解决时，则只能依据《合同法》的规定履行。下列表述中正确的有( )。

建设单位委托设计单位进行没计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归()。

根据《民事诉讼法》的规定，以下对诉讼财产保全的说法，正确的是()。

甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员私自会见对方当事人的代理人，则甲公司最晚应于()提出回避申请。

简述《雷雨》的主题意蕴。

While______thesun,thesatellitehassentmorethanfourbillionbitsofinformationbacktoearth.

维持蛋白质三级结构的化学键是

贯穿于土石坝施工的各个环节和施工全过程的是()。

箱涵顶进自启动起，对顶进全过程的每一个顶程都应详细记录()。

根据合伙企业法律制度的规定，下列情形中，属于当然退伙事由的是()。

Inthefollowingfourwords,theunderlinedlettershavethesamesoundEXCEPT________.

设二维随机变量(X，Y)在区域D：x2＋y2≤9a2(a＞0)上服从均匀分布，p＝P(X2＋9Y2≤9a2)，则()．

两个或两个以上模块之间联系的紧密程度称为()。

法律还规定当事人因重大误解、(　　)而订立的合同，受损害一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销。

建设项目的环境影响评价文件未经法律规定的审批部门审查或者审查后未予批准的，(　　)。

发包人与承包入双方对仲裁协议效力有异议，发包人请求仲裁委员会作出决定，承包人请求人民法院作出裁定，应由(　　)作山裁定。

在合同履行的过程中，如果合同内容约定不明确，协议补充和按照交易习惯都不能解决时，则只能依据《合同法》的规定履行。下列表述中正确的有(　　)。