【背景资料】建设单位发包一年产量60万吨的煤矿工业广场项目。经过招标投标，某施工单位中标并与建设单位签订了施工合同，工程内容包括提升机房、变电所、机修车间、办公楼等，合同总价2800万元。施工期间，发生以下事件：事件1：开工前，施工单位

admin2017-10-16 47

问题【背景资料】
建设单位发包一年产量60万吨的煤矿工业广场项目。经过招标投标，某施工单位中标并与建设单位签订了施工合同，工程内容包括提升机房、变电所、机修车间、办公楼等，合同总价2800万元。施工期间，发生以下事件：
事件1：开工前，施工单位根据合同工期编制了施工进度计划网络图(如下图1所示)．并报监理工程师审核。监理工程师发现，按照设计文件，工作H和工作I完成后，工作J方可施工，这在进度计划网络图中没有体现，不符合“四结合”的施工准备方法，要求施工单位进行调整。

事件2：工程开工后不久，施工单位项目经理王某因个人原因与单位解除劳动合同，施工单位决定由项目副经理李某担任项目经理。
事件3：办公楼工程F的钢筋混凝土预制桩基础施工期间，由于建设单位供应的预制桩到场不及时，使桩基础推迟5d开工。打桩过程中，施工单位的打桩设备出现故障造成工程停工3d。设备修理完毕恢复施工后，出现了属于不可抗力的恶劣天气，导致工程停工7d。
【问题】
事件2中，新任项目经理李某应具备何种资格?说明理由及施工单位变更项目经理的程序。

选项

答案李某应具有一级注册建造师资格。理由：该工程合同额为2800万元，单项土建工程合同额大于2000万元，为大型项目。施工单位变更项目经理的程序：施工单位应将项目经理人选报监理单位和建设单位，经监理单位和建设单位的书面同意，并到建设行政主管部门备案后，方可正式进入现场开展工作。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/dDlw777K

本试题收录于：矿业工程管理与实务题库一级建造师分类

矿业工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

矿业工程管理与实务

一级建造师

从风险角度而言，以下合同中业主方承担风险程度最大的合同是()。

关于工程施工阶段施工职业健康安全管理基本要求的说法，正确的是()。

某房屋建设工程施工中，模板支撑体系坍塌，导致1人死亡，11人重伤，直接经济损失2000万元，根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》(建质[2010]111号)，该事故等级为()。

在工程竣工验收时，施工单位的质量保修书中应明确规定保修期限。基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为()。

某建筑工程公司作为总承包商承接了某高校新校区的全部工程项目，针对其中的综合楼建设所作的施工组织设计属于()。

某房屋建设工程施工中，模板支撑体系坍塌，导致1人死亡，11人重伤，直接经济损失2000万元，根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》(建质[2010]111号)，该事故等级为()。

在施工测量控制中，民用建筑的测量复核通常包括()。

下列关于井巷工程施工通风安全规定中，正确的是()。

V带两侧边形成的楔角都是40°。()

512×512表示方式，代表的是

甲住在A市，驾车出游过程中，在C市撞倒了住所地在B市的乙，乙伤势严重，被送到离出事地点最近的D市医院。后乙因救治无效而在D市医院死亡。请问：乙的妻子以甲为被告向法院起诉，下列法院中没有管辖权的是：()

城市近期建设规划是总体规划的一个组成部分,应当对城市近期的发展布局和主要建设项目作出安排,近期建设规划期限一般为()。

公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近1期未经审计的净资产不低于人民币5亿元的公司除外。()

地跨两大洲，首都在两半球的国家是()。

根据以下资料，回答106-110题。据统计，2006年5月份全国基本型乘用车产销21.19万辆和22.13万辆，比2005年同期分别增长1.86%和26.03%；运动型多用途乘用车产销1.43万辆和1.52万辆，降幅不大；交叉型乘用车5月产销6.6

对二元函数z=f(x，y)，下列结论正确的是()．

Thehighestanxietymomentintheholidayseasonmustbethemomentjustbeforeyourlovedonesunwraptheirgifts.Theribbonc

A、Holdapressconference.B、BlametheformerCEO.C、Askformoreemployees.D、Reorganize.B