首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定: 1.设备由建设单位采购,施工单位安装; 2.建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表12
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定: 1.设备由建设单位采购,施工单位安装; 2.建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表12
admin
2013-09-12
78
问题
某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范)文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定:
1.设备由建设单位采购,施工单位安装;
2.建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表12一1中所列标准补偿;
3.施工过程中发生的设计变更,其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础),间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%。该工程在施工过程中发生以下事件:
事件一:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30000元,工期延误10天。
事件二:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支10000元,工期延误3天。
事件三:施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后,增加费用20000元,工期延误8天。
事件四:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5t、8t各一台)闲置5天,工人窝工86工日,工期延误5天。
事件五:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,须进行设计变更。设计变更后,经确认直接工程费增加18000元,措施费增加2000元。上述事件发生后,施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
根据题意,回答以下问题:
工程师应批准因事件三发生的返工费用( )元。
选项
A、10000
B、15000
C、20000
D、25000
答案
C
解析
事件三的工程延期是由于建设单位的原因造成的,由此造成的工程延期和费用增加应由建设单位负完全责任。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/d95M777K
本试题收录于:
建筑经济专业知识与实务题库中级经济师分类
0
建筑经济专业知识与实务
中级经济师
相关试题推荐
2007年1月4日起正式运行的上海银行间同业拆放利率(shibor),为我国金融市场提供了(),具有极其重要的意义。
统计工作的基础是()
构成一定社会形态最基本、最本质的经济基础的是()
一个工人每天或每周必须生产一定数目的零件,他必须保持不超过1%的废品率,他必须在指定的六个月时间内完成预定的工作,在生产特定数目的零件时不能超过所规定的物料消耗。对于控制来讲,这是在()。
【案例】 雅新公司成立于2002年4月,因管理不善等原因,到2008年时外债高达20亿元,濒临破产。在当地政府有关部门帮助下,公司本想重组自救,但未成功。2008年4月,多家银行向该公司所在地法院申请破产重整。4月29日,法院裁定准许该公司重整,并确
在计划工作的程序中,制定计划的前提是()
科学发展观的根本方法是()
需要是指人们在想要达成某一目的时感觉到某种()的状态
某音像公司经济分析人员提出六个可供选择的方案,每个方案的使用期都是10年,且期末均无残值。各方案的数据见下表。请根据下列假设进行决策。已知:(P/A,12%,10)=5.6502,(P/A,10%,10)=6.1446。假设各方案独立,且有足够的资本
下列费用中属于承包人索赔费用组成要素的有()。
随机试题
服用铁剂治疗缺铁性贫血时,血红蛋白恢复正常后还需服用铁剂的时间是
根据我国《宪法》和有关法律的规定,下列可向地方各级人民代表大会提出议案的主体中,表述正确的是:
下列关于法的效力的表述,正确的是:()
下列防水材料中,属于刚性防水的是()。
公司信贷中,初次面谈的提纲应包括()。
我国商业银行控制贷款资产风险的主要措施有()。
一般资料:求助者,男性,76岁,退休干部。案例介绍:求助者年轻时曾到外国留学,成绩非常优秀,回国后担任技术干部,是非常出色的业务领导,获得了很多荣誉。退休后对自己的生活不满意,和老伴经常吵嘴,认为老伴总是不听自己的,干什么都不合自己的意。不喜欢儿
请在(1)、(2)、(3)、(4)空白处填写恰当的内容。Web客户机与服务器共同遵守(1)协议,其工作过程是;Web客户端程序根据输入的(2)连接到相应的Web服务器上,并获得指定的Web文档。动态网页以(3)程序的形式在服务器端处理,并给客户端返
在关系运算中,【】运算是对两个具有公共属性的关系所进行的运算。
A、Theydon’tgetalongwithyoungerstudents.B、Theylosetheircoursecreditswhentransferringschools.C、Theyfindithardto
最新回复
(
0
)