【案例四】背景材料：某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求：提交投标文件和投标保证金的截止日期为2013年5月30日。该投资公司于2013年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单

admin2017-10-25 74

问题【案例四】
背景材料：
某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求：提交投标文件和投标保证金的截止日期为2013年5月30日。该投资公司于2013年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2013年6月2日提交了投标保证金。开标会于2013年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选，最终确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2013年8月16日。工程开工后发生了如下事件：
事件一：因拆迁工作拖延，甲方于2013年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2d，并分别造成人工窝工6个和8个工日，但乙方C项工作未受影响。
事件二：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2013年8月28日进场。但因出租方原因推迟到当月29日才进场，造成D工作延误1 d和人工窝工7个工日。
事件三：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，相关费用增加了1．5万元，并使施工时间增加了2d。
事件四：在F项工作施工时，因甲方供材出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长1 d，人工窝工24个工日。上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。
问题：
上述招标投标过程中，有哪些不妥之处?请说明理由。

选项

答案不妥之处有以下几点： (1)开标会由该省建委主持不妥。因为开标会一般由业主及其委托的招标代理机构(公司)主持，而省建委是建设主管部门。 (2)投标截止日期和开标日期不同不妥。因为根据《招标投标法》第34条规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/czyw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

《工程建设施工企业质量管理规范》中规定，最高管理者应对质量管理体系进行策划。策划内容应包括()。

砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕；当施工期间最高气温超过(　　)℃时，应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。对掺用缓凝剂的砂浆，其使用时间可根据具体情况延长。

下列建筑钢筋的力学性能中，反映建筑钢材()的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。

在模板工程施工中，对大于（　　　）m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱。

在建筑工程测量中，常用的经纬仪为()。

建筑地面工程应严格控制各构造层的厚度。下列关于建筑地面工程厚度控制叙述不正确的是()。

关于施工中砌筑砂浆稠度的选择，正确的做法有()。

屋面卷材铺贴应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝，应()。

水准仪型号DSO5，其中数字下标表示了每公里往返测高差中数的中误差为()。

根据《企业破产法》的规定，人民法院受理破产申请前()内，债务人达到破产界限，仍对个别债权人进行清偿的，管理人有权请求人民法院予以撤销。

目前在企业中普遍采用的收益分享计划主要有()。

企业应该在明确采购要求和供应计划的()，就制定出供应目标。

下列少数民族的语言属汉藏语系的是()。

道德行为是衡量品德的重要标志。()

在“真实的集体”里，个人与集体()价值序列的轻重与优劣。

直线l经过点A(－1，1)，则当点B(2，－1)到直线l的距离最大时，直线l的方程为()．

下列选项(48)不是标记＜FRAME＞的属性。

建筑工程管理与实务

二级建造师

《工程建设施工企业质量管理规范》中规定，最高管理者应对质量管理体系进行策划。策划内容应包括()。

砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕；当施工期间最高气温超过( )℃时，应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。对掺用缓凝剂的砂浆，其使用时间可根据具体情况延长。

下列建筑钢筋的力学性能中，反映建筑钢材()的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。

在模板工程施工中，对大于（ ）m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱。

在建筑工程测量中，常用的经纬仪为()。

建筑地面工程应严格控制各构造层的厚度。下列关于建筑地面工程厚度控制叙述不正确的是()。

关于施工中砌筑砂浆稠度的选择，正确的做法有()。

屋面卷材铺贴应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝，应()。

水准仪型号DSO5，其中数字下标表示了每公里往返测高差中数的中误差为()。

根据《企业破产法》的规定，人民法院受理破产申请前()内，债务人达到破产界限，仍对个别债权人进行清偿的，管理人有权请求人民法院予以撤销。

目前在企业中普遍采用的收益分享计划主要有()。

企业应该在明确采购要求和供应计划的()，就制定出供应目标。

下列少数民族的语言属汉藏语系的是()。

道德行为是衡量品德的重要标志。()

在“真实的集体”里，个人与集体()价值序列的轻重与优劣。

直线l经过点A(－1，1)，则当点B(2，－1)到直线l的距离最大时，直线l的方程为()．

下列选项(48)不是标记＜FRAME＞的属性。

砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕；当施工期间最高气温超过(　　)℃时，应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。对掺用缓凝剂的砂浆，其使用时间可根据具体情况延长。

在模板工程施工中，对大于（　　　）m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱。