某工程由于设计变更，工程师签发了部分停工一个月的暂停工指令，则承包商可索赔的费用有(　　)等。

admin2020-06-09 52

问题某工程由于设计变更，工程师签发了部分停工一个月的暂停工指令，则承包商可索赔的费用有(　　)等。

选项 A、延期一个月的分包费
B、延期一个月增加的利息支出
C、延期一个月应得的利润
D、现场管理费
E、总部管理费

答案A,B

解析对于工程暂停的索赔，由于利润通常是包括在每项实施工程内容的价格之内，延长工期不削减工程内容实施，并不导致利润的减少。因为是部分工程停工，现场管理费和总部管理费不会由此增加。因此，本题正确的答案为AB。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/bsJu777K

本试题收录于：建设工程项目管理题库一级建造师分类

建设工程项目管理

一级建造师

相关试题推荐

建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①编制各层进度计划；②项目结构分析；③编制总进度计划；④项目的工作编码。其正确的工作步骤是()。
施工项目月度成本分析的依据是当月的成本报表，分析的方法和内容包括()。
施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定()。
为了加强对建设工程质量的管理，我国的()明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能。
某工厂由于工人的操作不当造成车间爆炸，造成5人死亡，20人重伤的惨痛事故，此事故按事故造成的人员伤亡分类属于()。
下列工作任务中，不属于信息管理部门的是()。
施工单位的项目施工质量计划或施工组织设计文件编成后，应按照工程施工管理程序进行审批，包括()。
根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441)，下列伤害事故中，属于机械伤害的是()。
安全技术交底的内容应针对()施工中给作业人员带来的潜在危险因素和存在的问题。
关于安全教育制度，下列说法正确的有()。

随机试题

对所给司法解释条文运用刑事诉讼法原理作出简要评析。(西南政法2006年研)最高人民法院《关于执行(中华人民共和国刑事诉讼法)若干问题的解释》第257条第5项规定：“对事实清楚、证据充分，但判处的刑罚畸轻，或者应当适用附加刑而没有适用的案件，不得撤销第一审判
下列哪种方法不是目前基因治疗所采用的方法
女，30岁，G1P0。平素月经规律。月经增多、经期延长1年余。妇科检查：外阴阴道无异常，宫颈散在潴留囊肿，子宫近11周妊娠大小，表面有多个质硬突起，最大直径约6cm，附件未触及异常。辅助检查：Hb90g／L。最恰当的处理为
对ARDS的诊断和病情判断有重要意义的检查是（　　）。
中国和甲国均为《承认与执行外国仲裁裁决公约》缔约国，现甲国某申请人向中国法院申请承认和执行在甲国作出的一项仲裁裁决。对此，下列哪一选项是正确的?(2010年试卷一第39题)
运距60～100m范围内能同时完成取土、运土、铺筑、初压的土方作业机械有(　　)。
公路工程验收的依据包括（）。
下列各项中，不计入财务费用处理的有()。
从理论上讲，()是人员录用效果最佳的方法。
某企业有甲、乙、丙三个仓库，都在一条直线上，之间分别相距1千米、3千米，三个仓库里面分别存放货物5吨、4吨、2吨。如果把所有的货物集中到一个仓库，每吨货物每千米运费是90元，请问把货物放在哪个仓库最省钱?

最新回复(0)

某工程由于设计变更，工程师签发了部分停工一个月的暂停工指令，则承包商可索赔的费用有( )等。

建设工程项目管理

一级建造师

建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①编制各层进度计划；②项目结构分析；③编制总进度计划；④项目的工作编码。其正确的工作步骤是()。

施工项目月度成本分析的依据是当月的成本报表，分析的方法和内容包括()。

施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定()。

为了加强对建设工程质量的管理，我国的()明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能。

某工厂由于工人的操作不当造成车间爆炸，造成5人死亡，20人重伤的惨痛事故，此事故按事故造成的人员伤亡分类属于()。

下列工作任务中，不属于信息管理部门的是()。

施工单位的项目施工质量计划或施工组织设计文件编成后，应按照工程施工管理程序进行审批，包括()。

根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441)，下列伤害事故中，属于机械伤害的是()。

安全技术交底的内容应针对()施工中给作业人员带来的潜在危险因素和存在的问题。

关于安全教育制度，下列说法正确的有()。

下列哪种方法不是目前基因治疗所采用的方法

女，30岁，G1P0。平素月经规律。月经增多、经期延长1年余。妇科检查：外阴阴道无异常，宫颈散在潴留囊肿，子宫近11周妊娠大小，表面有多个质硬突起，最大直径约6cm，附件未触及异常。辅助检查：Hb90g／L。最恰当的处理为

对ARDS的诊断和病情判断有重要意义的检查是（ ）。

中国和甲国均为《承认与执行外国仲裁裁决公约》缔约国，现甲国某申请人向中国法院申请承认和执行在甲国作出的一项仲裁裁决。对此，下列哪一选项是正确的?(2010年试卷一第39题)

运距60～100m范围内能同时完成取土、运土、铺筑、初压的土方作业机械有( )。

公路工程验收的依据包括（）。

下列各项中，不计入财务费用处理的有()。

从理论上讲，()是人员录用效果最佳的方法。

某企业有甲、乙、丙三个仓库，都在一条直线上，之间分别相距1千米、3千米，三个仓库里面分别存放货物5吨、4吨、2吨。如果把所有的货物集中到一个仓库，每吨货物每千米运费是90元，请问把货物放在哪个仓库最省钱?

某工程由于设计变更，工程师签发了部分停工一个月的暂停工指令，则承包商可索赔的费用有(　　)等。

对ARDS的诊断和病情判断有重要意义的检查是（　　）。

运距60～100m范围内能同时完成取土、运土、铺筑、初压的土方作业机械有(　　)。