背景资料：某机电设备安装公司经邀请招标投标，获得某10000t／d水泥熟料生产线的机电设备安装工程的总承包资格，并与业主签订了施工合同。合同规定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行，主要材料如钢材、电缆、φ50以上的

admin2019-02-12 80

问题背景资料：
某机电设备安装公司经邀请招标投标，获得某10000t／d水泥熟料生产线的机电设备安装工程的总承包资格，并与业主签订了施工合同。合同规定了工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行，主要材料如钢材、电缆、φ50以上的管道阀门等由业主提供，安装现场的协调由总承包单位负责等。施工过程中发生下列事件：
事件一：由于安装公司任务饱和，人员机具调动不开，仅派十多名现场管理人员组成项目管理班子，把工程分车间分包给四个均有一定经验的施工队伍，且都有营业执照。其中主体部分分包给从本单位辞职的一名项目经理带着当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍。为保证工程质量，分包合同中把质量标准统一提高到企业内控标准，分包单位提出异议。
事件二：施工现场因道路、场地问题经常发生停工窝工，分包单位找安装公司解决，安装公司回复自行协商解决。
事件三：厂区主电缆未按时到场，拖延工期5天，分包单位找安装公司索赔窝工费用和要求工期顺延，安装公司认为不是自己造成的，让分包单位直接找业主协商。
事件四：回转窑在筒体焊接后即由冷端(高端)开始进行砌筑。
问题：
事件三中，分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是否合理?应怎样解决?

选项

答案(1)分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是合理的。 (2)解决方法：因分包单位是与安装公司签订的分包合同，而与业主无合同关系和直接的经济关系，而安装公司与业主有直接的合同和经济关系，而合同中规定电缆等主材由业主提供。工期拖延直接影响到安装进度，安装公司有督促业主的责任，也有责任和义务向业主索要分包单位的窝工费和要求工期顺延的要求。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/bVJw777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库二级建造师分类

机电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

二级建造师

发生质量问题后，(　　)应及时组织调查。

长输管道最后施工流程应是管组对、焊接→(　　)→地貌恢复。

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》规定，在工程交接验收时，应提交的资料和文件包括()。《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》规定，电容器在验收时，应进行的检查项目包括()。

在绝热层的施工过程中，其管道保温层施工技术要求不包括(　　)。

下列诗句中，点明题意的是()

程序设计语言可以分为三类：机器语言和________。

下列哪味药物既能息风止痉，又能祛风湿止痹痛()

下列的无症状细菌尿患者中，不需要治疗的是

Ig的同种异型变异在于下列何种3位上数个氨基酸的差异

根据法律规定，下列人员中，()不得担任公司董事。

王某因不服区公安分局行政拘留10天的处罚申请复议，市公安局认为处罚过轻，遂改为行政拘留15天的处罚，王某以市公安局为被告提起行政诉讼。对王某的诉讼请求，法院应()。

以下程序结束后，变量X的值为()。x=1y=2Dox=x*yy=y+1LoopWhiley＜2

机电工程管理与实务

二级建造师

发生质量问题后，( )应及时组织调查。

长输管道最后施工流程应是管组对、焊接→( )→地貌恢复。

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》规定，在工程交接验收时，应提交的资料和文件包括()。《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》规定，电容器在验收时，应进行的检查项目包括()。

在绝热层的施工过程中，其管道保温层施工技术要求不包括( )。

下列诗句中，点明题意的是()

程序设计语言可以分为三类：机器语言和________。

下列哪味药物既能息风止痉，又能祛风湿止痹痛()

下列的无症状细菌尿患者中，不需要治疗的是

Ig的同种异型变异在于下列何种3位上数个氨基酸的差异

根据法律规定，下列人员中，()不得担任公司董事。

王某因不服区公安分局行政拘留10天的处罚申请复议，市公安局认为处罚过轻，遂改为行政拘留15天的处罚，王某以市公安局为被告提起行政诉讼。对王某的诉讼请求，法院应()。

以下程序结束后，变量X的值为()。x=1y=2Dox=x*yy=y+1LoopWhiley＜2

发生质量问题后，(　　)应及时组织调查。

长输管道最后施工流程应是管组对、焊接→(　　)→地貌恢复。

在绝热层的施工过程中，其管道保温层施工技术要求不包括(　　)。