首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料 某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下
背景资料 某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下
admin
2019-01-14
62
问题
背景资料
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示:施工过程中发生了如下事件:
事件一:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3天,人工窝工15个工日。
事件二:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分,重新施工,因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作工期拖延1周。
事件三:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长4天。
事件四:因乙方购买的室外划等号管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买,因此造成该项工作多用人工8个工日,该工作工期延长4天,材料损失费1万元。
事件五:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该工作工期缩短了1周,该项技术组织措施费为0.6万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
[问题]
合同约定人工费标准是30元/工日,窝工人工费补偿标准是18元/工日,该工程其他直接费、间接费等综合取费率为30%.在工程清算时,乙方应得到的索赔款为多少?
选项
答案
乙方应得到的索赔款:(18×15+30×30+50000+20000)(1+30%)=93730元。
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/avyw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
背景:某商业用房工程,建筑面积15000m2,地下2层,地上10层,施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013—0201签订了工程施工总承包合同。合同约定:工程工期自2013年2月1日至2013年12月31日;工程承包范围为图纸所
背景:某住宅工程,地下1层,地上12层。现浇剪力墙结构。结构垂直运输采用塔吊,装饰装修垂直运输采用外用电梯,结构施工外脚手架采用扣件式钢管脚手架,模板采用1.8m厚竹胶板及扣件式钢管脚手架支撑体系。施工过程中发生了如下事件:事件一:项目部组织了首层顶板
承包人提出建设工程施工合同的索赔必须满足的条件是()。
关于有关劳务作业分包施工管理,说法正确的是()。
某分部工程双代号时标网络计划执行到第6天结束时,检查其实际进度如下图前锋线所示,下列说法中,正确的有()。
某工程双代号网络计划如下图所示,图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间,下列说法中,正确的有()。
有间歇时间与提前插入时间时,关于固定节拍流水施工工期的说法,正确的有()。
在工程网络计划中,某工作的最迟完成时间与其最早完成时间的差值是()。
背景:某写字楼工程,建筑面积78000m2,现浇框筒结构,地下2层,地上36层。基础采用桩基础加箱形基础,工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩,桩径1000mm,桩长35m,共320根,钢筋笼长度21m;基础埋深8.4m,底板厚2.1m,底板混凝土强度等级C40P
随机试题
养生丧死无憾,王道之始也。养生:丧死:
Forthispart,you’rerequiredtowriteacompositiononthetopic“WhyIAttendedCollege?”Youshouldwriteatleast100words,an
下肢静脉切开插管后一周,出现寒战、高热,静脉切开处伤口红肿,并有脓性分泌物,此时的处理原则应是
患者,女,22岁,已婚。妊娠6个半月,面目四肢浮肿,皮薄光亮,按之没指,纳呆便溏,舌质胖嫩苔薄腻,脉滑缓无力。治疗应首选
关于劳动争议仲裁案件当事人的说法,符合法律规定的是()。
请从下列选项中指出禁止乘飞机旅客随身携带但可以托运的一组物品()。
一个长方体零件的长、宽和高分别为x+4、r+2和x厘米,其所有棱长之和为168厘米,则该长方体零件的体积为多少立方厘米?
设fx’(x0,y0),fy’(x0,y0)都存在,则().
以下知识产权保护对象中,__________________不具有公开性基本特征。
设程序中有如下语句:x=inputBox(“输入”,“数据”,100)PrintX运行程序,执行上述语句,输入5并单击输入对话框上的“取消”按钮,则窗体上输出
最新回复
(
0
)