承包商与业主签订了某小型水库加固工程施工承包合同，合同总价1200万元。合同约定，开工前业主向承包商支付10％的工程预付款；工程进度款按月支付，同时按工程款5％的比例留保留金；当工程进度款累计合总价的40％时，从超过部分的工程进度中按40％的比例扣回预付款

admin2018-09-25 59

问题承包商与业主签订了某小型水库加固工程施工承包合同，合同总价1200万元。合同约定，开工前业主向承包商支付10％的工程预付款；工程进度款按月支付，同时按工程款5％的比例留保留金；当工程进度款累计合总价的40％时，从超过部分的工程进度中按40％的比例扣回预付款，扣完为止。承包商提交并经监理工程师批准的施工进度计划如下图(单位：天)所示。

施工过程中发生如下事件：
事件一：因料场征地纠纷、坝体加倍推迟了20天开始。
事件二：因设备故障，防渗工程施工推迟5天完成。
事件三：箱涵混凝土浇筑施工中，因止水安装质量不合格，返工造成工作时间延长4天，返工费用2万元。
事件四：至2月底，承包商累计完成过程进度款为450万元；承包商提交3月份进度款支付申请报告，包括返工费用2万元和经监理机构确认的合同工程价款320万元。
【问题】
分别指出事件一、事件二、事件三对工期的影响；指出上述事件对工期综合影响和承包商可索赔的工期。

选项

答案事件一、二、三对工期的分别影响如下：事件一是由料场征地导致坝体加倍工期延误20天，责任在业主方，由于坝体加倍处于非关键线路有总时差l8天，因此对工期的影响为2天。事件二是由于设备故障导致防渗工程工期延误5天，责任在承包商方，由于防渗工程处于关键线路，因此对工期的影响为5天。事件三是由于止水安装质量不合格导致箱涵混凝土浇筑工期延误4天，责任在承包商方，由于防渗工程处于关键线路，因此对工期的影响为4天。上述事件对工期的综合影响为5天，承包商可对事件一造成的工期影响提出索赔2天，在综合影响下，坝体加倍处于非关键线路有总时差5天，所以最终承包商可提出0天索赔工期。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/alTw777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类

水利水电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

二级建造师

《堤防和疏浚工程施工合同范本》包括()。

根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号)，施工招标未设标底的，按不低于()的有效标进行评审。

根据施工方法的不同，土石坝可分为()等类型。

混凝土坝的混凝土设计龄期一般为()。

水利水电工程施工组织设计文件的内容一般包括：施工条件，()，施工交通运输，施工总布置，施工总进度，主要技术供应及附图等方面。

下列属于有机胶凝材料的是()。

根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令)，投标人串通投标报价的行为包括()等。

施工单位进行分包时，分包部分不宜超过合同工作量的()。

根据《水利水电建筑安装安全技术工作规程》(SD267—88)，施工现场各作业区与建筑物之间的防火安全距离应符合()的要求。

根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(DL/T5099—1999)，单向开挖隧洞，安全地点至爆破工作面的距离，应不少于()。

某县人民法院对王某诉张某侵权纠纷一案未经开庭审理即作出了判决，该审判行为直接违反了《民事诉讼法》哪一项原则或者制度?

现代绩效评估更多采用的是()

关于建设工程监理文件资料的管理职责的说法，正确的是()。

沉井的排水挖土下沉法适用于()。

针对设计原因造成的工程质量事故，技术处理方案一般应委托原（）提出。

某教研员和一位语文老师就林海音的《夕阳．童年．骆驼队》一文的教学进行了争论。教研员认为重点应该教学生写作的方法，语文老师认为重点应该引导学生体会文中氤氲的情感。这说明教师的劳动具有()

把E-R图转换成关系模型的过程，属于数据库设计的

若两台服务器系统可用性分别达到99．99％和99．9％，则两台服务器每年的停机时间必须小于等于()。