背景某会议中心新建会议楼工程，为保证室内外装饰效果，经研究决定，装修工程采取单独招标、独立发包，采用公开招标的形式确定施工队伍，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了装饰装修施工合同。招标阶段，在招标文件中

admin2016-07-14 51

问题背景
某会议中心新建会议楼工程，为保证室内外装饰效果，经研究决定，装修工程采取单独招标、独立发包，采用公开招标的形式确定施工队伍，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了装饰装修施工合同。
招标阶段，在招标文件中明确了如下部分条款：
(1)报价采用工程量清单模式。
(2)结合招标公司提供的工程量清单，各家单位应对现场进行详细的实地踏勘，所报价格为综合单价，视为已经考虑了各种综合因素。
(3)本工程装饰施工期适逢奥运会。无论哪家中标，建设单位都理解为中标单位的报价已综合考虑了停工因素，保证不因此情况追加工程款。
(4)主要装饰部位的石材由建设单位供货，其他材料由施工单位自行采购。
施工过程中发生如下事件：
事件一：施工单位进场后，发现大堂标高为8．7m，报告厅标高为5．6m，比预计难度有所提高，于是提出工程变更洽商申请，要求增加高支模脚手架搭设费用要求。
事件二：由于特殊原因，奥运会测试赛提前进行，建设单位通知施工单位提前停工。施工单位提出提前停工费用的索赔。
事件三：施工进行到20d时，由于设计变更，造成工程停工9d；施工进行到44d时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2d；施工进行到92d时，因业主方石材不能到场使非关键线路上某工作延误达10d(该工作总时差4d)；施工进行到154d时，由于其他材料进场不及时，延误工期2d；针对上述所有事项，施工单位均在规定时间内向业主提出索赔意向通知，并附相关证明材料和计算依据。
问题
事件一中：建设单位是否应支付高支模架脚手架费用?并说明理由。

选项

答案事件一中，建设单位不应支付脚手架费用。理由：当采用工程量清单模式投标报价时，施工单位在投标时没有明确要求此部分费用，则根据清单报价的原则，视为此项费用已包含在其他项目的综合单价中，在工程施工内容和范围不变的情况下，不予调整。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/aQGu777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

施工现场用电导线截面应按(　　)选择。

在一类环境条件下，用C2～-C45混凝土制成梁的钢筋保护层厚度最少应为()mm。

金属保温窗的主要问题是结露，应()。

【背景资料】某混凝土构件厂在依次质量大检查中，对生产的某批混凝土构件进行全面检测，经检测，得出的统计表如下表所示。试用排列图法分析这些因素中的主要因素，以提高混凝土构件的质量。

建筑结构材料质量管理的基本要求有(　　)。

构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，马牙槎应先退后进，预留的拉结钢筋应位置正确，施工中不得任意弯折，其抽检数量()。

在竖向荷载作用下，框架结构的传力途径是()。

法院制作的生效法律文书的执行，一般应当由当事人依法提出申请，但有些情况下法院也可依职权进行。下列哪些生效法律文书可以由审判庭直接移送执行机构执行?

钢柱和钢梁的连接时，可将梁支承在柱顶上或连接于柱的侧面，二者均可做成()。

在时间序列的水平分析中，报告期水平与前一期水平的差是()。

《国家中长期教育改革和发展纲要(2010—2020年)》中提出教育的工作方针是把教育摆在优先发展的战略地位；把()作为教育工作的根本要求；把()作为教育发展的强大动力；把()作为国家基本教育政策；把()作为教育改革发展的核心

陈述性记忆处理陈述性知识，如()。

下列关于中国哲学的历史陈述不正确的是：

骡子：耕畜：犁地

设f(x)在[a，b]上连续，在(a，b)内可导，且f(a)＝f(b)＝0，．证明：存在ξi∈(a，b)(i＝1，2)，且ξi≠ξ2，使得f’(ξi)＋f(ξi)＝0(i＝1，2)；

Answerquestions71～80byreferringtothefollowinggames.Note:AnswereachquestionbychoosingA,B,CorDandmarki

建筑工程管理与实务

一级建造师

施工现场用电导线截面应按( )选择。

在一类环境条件下，用C2～-C45混凝土制成梁的钢筋保护层厚度最少应为()mm。

金属保温窗的主要问题是结露，应()。

【背景资料】某混凝土构件厂在依次质量大检查中，对生产的某批混凝土构件进行全面检测，经检测，得出的统计表如下表所示。试用排列图法分析这些因素中的主要因素，以提高混凝土构件的质量。

建筑结构材料质量管理的基本要求有( )。

构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，马牙槎应先退后进，预留的拉结钢筋应位置正确，施工中不得任意弯折，其抽检数量()。

在竖向荷载作用下，框架结构的传力途径是()。

法院制作的生效法律文书的执行，一般应当由当事人依法提出申请，但有些情况下法院也可依职权进行。下列哪些生效法律文书可以由审判庭直接移送执行机构执行?

钢柱和钢梁的连接时，可将梁支承在柱顶上或连接于柱的侧面，二者均可做成()。

在时间序列的水平分析中，报告期水平与前一期水平的差是()。

陈述性记忆处理陈述性知识，如()。

下列关于中国哲学的历史陈述不正确的是：

骡子：耕畜：犁地

设f(x)在[a，b]上连续，在(a，b)内可导，且f(a)＝f(b)＝0，．证明：存在ξi∈(a，b)(i＝1，2)，且ξi≠ξ2，使得f’(ξi)＋f(ξi)＝0(i＝1，2)；

Answerquestions71～80byreferringtothefollowinggames.Note:AnswereachquestionbychoosingA,B,CorDandmarki

施工现场用电导线截面应按(　　)选择。

建筑结构材料质量管理的基本要求有(　　)。