施工合同示范文本规定，可以顺延工期的条件有( )。

admin2021-12-06 49

问题施工合同示范文本规定，可以顺延工期的条件有( )。

选项 A、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
B、承包人原因导致的停电
C、分包人的施工干扰
D、发包人不能按合同约定日期支付预付款，致使工程不能正常进行
E、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

答案A，D，E

解析按照施工合同范本的规定，可以顺延工期的条件包括：
①发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；
②发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；
③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
④设计变更和工程量增加；
⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
⑥不可抗力；
⑦专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/ZcZ5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

施工合同示范文本规定，可以顺延工期的条件有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

大型工程招标投标工作的评标应采用(　　)。

当事人一方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销其合同的情况包括(　　)。

留置作为一种担保方式，只能通过(　　)产生留置权。

对违约责任者以法律制裁，要求当事人在签订合同时，要考虑(　　)。

某施工合同的履行中，监理工程师于2003年3月1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003年4月1日将此工作增加的工程量完成，并于2003年4月20日向工程师递交了索赔意向通知，工程师应(　　)。

设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应(　　)。

连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人(　　)。

合同法律关系客体包括(　　)。

设计招标评标时，(　　)是评审的主要内容。

下列哪种当事人不能作为合同关系的主体(　　)。

累积投票制创造、形成于______。

天王补心丹中桔梗的功用是

招标文件的组成内容包括()。

保证合同应包括的内容有(　　)。

期货从业人员不得以本人名义从事期货交易。()[2010年5月真题]

联系实际，谈谈你对音乐课堂中使用多媒体教学的看法。

行政处罚属于内部行政行为，以行政隶属关系为前提。（）

ACoolerPlanet[A]Scientistsarecookingupsolutionsbasedoncurrenttechnologythattheysaycoulddramaticallyturndownth

施工合同示范文本规定，可以顺延工期的条件有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

大型工程招标投标工作的评标应采用( )。

当事人一方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销其合同的情况包括( )。

留置作为一种担保方式，只能通过( )产生留置权。

对违约责任者以法律制裁，要求当事人在签订合同时，要考虑( )。

某施工合同的履行中，监理工程师于2003年3月1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003年4月1日将此工作增加的工程量完成，并于2003年4月20日向工程师递交了索赔意向通知，工程师应( )。

设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。

连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。

合同法律关系客体包括( )。

设计招标评标时，( )是评审的主要内容。

下列哪种当事人不能作为合同关系的主体( )。

累积投票制创造、形成于______。

天王补心丹中桔梗的功用是

招标文件的组成内容包括()。

保证合同应包括的内容有( )。

期货从业人员不得以本人名义从事期货交易。()[2010年5月真题]

联系实际，谈谈你对音乐课堂中使用多媒体教学的看法。

行政处罚属于内部行政行为，以行政隶属关系为前提。（）

ACoolerPlanet[A]Scientistsarecookingupsolutionsbasedoncurrenttechnologythattheysaycoulddramaticallyturndownth

大型工程招标投标工作的评标应采用(　　)。

当事人一方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销其合同的情况包括(　　)。

留置作为一种担保方式，只能通过(　　)产生留置权。

对违约责任者以法律制裁，要求当事人在签订合同时，要考虑(　　)。

某施工合同的履行中，监理工程师于2003年3月1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003年4月1日将此工作增加的工程量完成，并于2003年4月20日向工程师递交了索赔意向通知，工程师应(　　)。

设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应(　　)。

连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人(　　)。

合同法律关系客体包括(　　)。

设计招标评标时，(　　)是评审的主要内容。

下列哪种当事人不能作为合同关系的主体(　　)。

保证合同应包括的内容有(　　)。