某土方开挖工程，合同约定工期12日历天(6月1日-12日)。承包方按约定日期开工后第二天因挖土机械故障停工1天，导致窝工15工日；6月4日遇百年一遇特大暴雨延误2天，在此期间现场排水用工10工日，按工程师指令修复发包方相关设施用工20工日；6月7日因发现局

admin2016-04-27 40

问题某土方开挖工程，合同约定工期12日历天(6月1日-12日)。承包方按约定日期开工后第二天因挖土机械故障停工1天，导致窝工15工日；6月4日遇百年一遇特大暴雨延误2天，在此期间现场排水用工10工日，按工程师指令修复发包方相关设施用工20工日；6月7日因发现局部区域有未预见软土层，按工程师指令停工进行地质复查，影响工期1天，配合用工10工日；6月8日按工程师指令局部挖土加深，增加工程量500m³。工程至6月15日完工。6月16日承包方向工程师提交了索赔意向通知。该工程中构成工期索赔的事项有( )。

选项 A、因挖土机械故障停工
B、因百年一遇特大暴雨延误
C、修复发包方相关设施
D、停工进行地质复查
E、局部挖土加深增加工程量

答案B,D,E

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/YMXu777K

本试题收录于：建设工程项目管理题库一级建造师分类

建设工程项目管理

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程项目管理

一级建造师

业主方可以将施工任务委托(　　)。

下列属于建设工程项目施工成本的直接成本的有(　　)。

建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为(　　)。

指导性成本计划是以()为依据。

对于需要试生产的建设工程项目，建设单位应当在项目投入试生产之日起(　　)内向环保行政主管部门申请对其项目配套的环保设施进行竣工验收。

固体废物处理技术中，(　　)技术用于不适合再利用且不宜直接予以填埋处置的废物，尤其是对于受到病毒、病菌污染的物品，可以用该技术进行处理。

双代号时标网络计划的特点之一是()。

建设工程项目的()质量必须在满足功能性质量需求的基础上，结合技术标准、规范特别是强制性条文的要求进行确定与实施。

施工质量的事中控制途径中，()是施工过程中保证各项技术基准正确性的重要措施。

按现行规定，建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是()。

莫泊桑的长篇小说有

原发性心肌病临床最常见类型是

甲与乙系父子关系，甲起诉乙请求给付赡养费。法院确定开庭审理后，对甲和乙都进行了传票传唤。但法院开庭审理时，乙未到庭，也没有向法院说明理由。在这种情况下，法院如何处理？

《公司法》为保护债权人的利益，制定了一系列强制性的规则，下列各项中，哪些是这样的规则？()

营销预算方案的内容不包括()。

股份公司采取剩余政策进行利润分配最主要是为了()。

各类身体素质的增长速度快慢顺序如何?

Whichofthefollowingmightbethebesttitleforthepassage?Whichofthefollowingcanbeinferredfromthepassage?

建设工程项目管理

一级建造师

业主方可以将施工任务委托( )。

下列属于建设工程项目施工成本的直接成本的有( )。

建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为( )。

指导性成本计划是以()为依据。

对于需要试生产的建设工程项目，建设单位应当在项目投入试生产之日起( )内向环保行政主管部门申请对其项目配套的环保设施进行竣工验收。

固体废物处理技术中，( )技术用于不适合再利用且不宜直接予以填埋处置的废物，尤其是对于受到病毒、病菌污染的物品，可以用该技术进行处理。

双代号时标网络计划的特点之一是()。

建设工程项目的()质量必须在满足功能性质量需求的基础上，结合技术标准、规范特别是强制性条文的要求进行确定与实施。

施工质量的事中控制途径中，()是施工过程中保证各项技术基准正确性的重要措施。

按现行规定，建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是()。

莫泊桑的长篇小说有

原发性心肌病临床最常见类型是

甲与乙系父子关系，甲起诉乙请求给付赡养费。法院确定开庭审理后，对甲和乙都进行了传票传唤。但法院开庭审理时，乙未到庭，也没有向法院说明理由。在这种情况下，法院如何处理？

《公司法》为保护债权人的利益，制定了一系列强制性的规则，下列各项中，哪些是这样的规则？()

营销预算方案的内容不包括()。

股份公司采取剩余政策进行利润分配最主要是为了()。

各类身体素质的增长速度快慢顺序如何?

Whichofthefollowingmightbethebesttitleforthepassage?Whichofthefollowingcanbeinferredfromthepassage?

业主方可以将施工任务委托(　　)。

下列属于建设工程项目施工成本的直接成本的有(　　)。

建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为(　　)。

对于需要试生产的建设工程项目，建设单位应当在项目投入试生产之日起(　　)内向环保行政主管部门申请对其项目配套的环保设施进行竣工验收。

固体废物处理技术中，(　　)技术用于不适合再利用且不宜直接予以填埋处置的废物，尤其是对于受到病毒、病菌污染的物品，可以用该技术进行处理。