某机电公司与某单位于2003年7月8日签订了机电安装合同，合同约定由于甲方责任造成总工期延误1天，甲方应向乙方补偿1万元，若乙方延误总工期1天应扣除乙方工程款1万元；施工中实际工程量超过计划工程量10%以上时超过部分按原单价的90%计算，双方对施工进度网络

admin2014-05-03 56

问题某机电公司与某单位于2003年7月8日签订了机电安装合同，合同约定由于甲方责任造成总工期延误1天，甲方应向乙方补偿1万元，若乙方延误总工期1天应扣除乙方工程款1万元；施工中实际工程量超过计划工程量10%以上时超过部分按原单价的90%计算，双方对施工进度网络计划达到一致(见下图)。

施工过程中发生以下事件；
事件1：A工程(基础土方)原计划土方量为400m³，因设计变更实际土方量为450m³(原定单价为80元/m³)。
事件2：B工程施工中乙方为保证施工质量，将施工范围边缘扩大，原计划土方量由300m³增加到350m³。
事件3：C工程施工结束后，监理工程师认为基柱内管线放线位置与设计图纸不符，经剥路检查确实有误，延误工期2天，发生费用2万元。
事件4：I工程施工中发现甲方提供的设计图纸有严重错误，修改图纸致使乙方施工拖延3天，发生费用3万元。
事件5：G工程施工中乙方租赁的设备未按时到达现场，影响乙方施工拖延2天，发生费用1万元。
问题
1. 该工程的计划工期为多少天?关键线路包括哪些单项工程?
2．上述事件中哪些应进行工期补偿，哪些应进行费用补偿?
3．该工程实际工期为多少天?应扣除或补偿乙方工程款多少万元?
4．如果C、I工程共用一台起重机，网络图中应如何表示?起重机正常在场时间为多少天?由于甲方责任在场时间增加多少天?如何处理?如补偿费用是否补偿机上工作人员费用?

选项

答案1.用标号法确定计划工期和关键线路。原计划网络中计划工期为36天，关键工序为A—C—F—J—M。 □中数据为事项最早时间或ES。△中数据为事项最迟时间或LF(见某工程网络时间参数计算图)。 [*] 2．索赔事件分析表如下表所示： [*] 事件1：发生在关键工序中，属甲方责任，按计划工期8d平均每天完成50m³，现实际工程量增加50m³，默示工期增加1天应予顺延。应增加工程费为80×40+80×0.9×10=3920(元)。事件4：发生在非关键工序，甲方延误责任，虽延误3天(本工序TF＝1，其紧后工序为K， TF=3)对总工期无影响，故工期不予补偿，费用补偿3万元。事件2、3、5：均为乙方责任，故不予工期补偿和费用补偿。 3．实际工期计算如下图所示： [*] 包含甲方责任延误工期时间的甲方责任工期为37天。包含甲、乙双方延误时间的实际工期为39天，排除甲方责任工期37天剩余2天，即为由于甲方责任延误工期。故甲方应扣除乙方工程款2万元。 4．C、I共用l台起重机的施工计划可用下图表示： [*] C工序最早开工时间ES=8，I工序最早开工时间ES＝18，最早完工时间EF=27，故正常情况下起重机在场时间为27-8=19(天)。在甲方延误责任的前提下，C工序ES=9，EF=19，I工序ES=19，EF=31，故起重机在场时间为31-9=22(天)，比正常情况下增加了3天。若起重机为乙方自有，应分ZU按原定台班费定额(工程量增加)．或设备折旧费(窝工)给予补偿。若起重机为乙方租赁，应分别按原定台班费定额或租金给予补偿。费用补偿时不应支付机上工作人员工资费用，因此项费用已包含在机械台班费定额中。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/WVWw777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库二级建造师分类

机电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

二级建造师

根据启闭机结构形式分类，型号“QP一□×□一□／□”表示的是()启闭机。

某水利水电工程受弯构件，受压区受力钢筋采用绑扎接头，则同一截面内钢筋接头面积占受力钢筋总截面面积的最大百分率为()。[2012年6月真题]

()在水利工程开工前，应当就落实保证安全生产的措施，进行全面系统的布置，明确施工单位的安全生产责任。

根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，设计单位推荐材料、设备时应遵循()的原则，不得指定供货厂家或产品。

下列不是自行式起重机的是()。起重机在吊装重物运动过程中。一般取不均衡载荷系数K2为()。

隧道按面积分为小断面、中等断面、大断面和特大断面隧道，其中小断面的面积范围是()m2。

简述数据库系统阶段数据管理的特点。

Oneofthemostimportantfeaturesthatdistinguishesreadingfromlisteningisthenatureoftheaudience.【C1】______thewriter

3～6个月时，佝偻病患儿多见的骨骼改变是

人体内不能促进胰岛素分泌的是()

美国人汤姆今年9岁，6岁时随父母到中国定居，今年5月其父母在一次车祸中丧生，现其住所在法国的叔叔和英国国籍的姨妈为其监护权产生纠纷，遂诉至我国法院，我国法院应适用何国法律处理该案?()

外国投资者在并购后所设外商投资企业注册资本中的出资比例高于20%的，该企业享受外商投资企业待遇。(　　)

下列选项中，不属于西洋乐器的是()。

防范理财“陷阱”，不仅是投资者个人的大事，也应当成为金融机构_的职责。既是对投资者负责，也是_金融机构自身品牌和形象的需要。依次填入画横线部分最恰当的一项是()。

机电工程管理与实务

二级建造师

根据启闭机结构形式分类，型号“QP一□×□一□／□”表示的是()启闭机。

某水利水电工程受弯构件，受压区受力钢筋采用绑扎接头，则同一截面内钢筋接头面积占受力钢筋总截面面积的最大百分率为()。[2012年6月真题]

()在水利工程开工前，应当就落实保证安全生产的措施，进行全面系统的布置，明确施工单位的安全生产责任。

根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，设计单位推荐材料、设备时应遵循()的原则，不得指定供货厂家或产品。

下列不是自行式起重机的是()。起重机在吊装重物运动过程中。一般取不均衡载荷系数K2为()。

隧道按面积分为小断面、中等断面、大断面和特大断面隧道，其中小断面的面积范围是()m2。

简述数据库系统阶段数据管理的特点。

Oneofthemostimportantfeaturesthatdistinguishesreadingfromlisteningisthenatureoftheaudience.【C1】______thewriter

3～6个月时，佝偻病患儿多见的骨骼改变是

人体内不能促进胰岛素分泌的是()

美国人汤姆今年9岁，6岁时随父母到中国定居，今年5月其父母在一次车祸中丧生，现其住所在法国的叔叔和英国国籍的姨妈为其监护权产生纠纷，遂诉至我国法院，我国法院应适用何国法律处理该案?()

外国投资者在并购后所设外商投资企业注册资本中的出资比例高于20%的，该企业享受外商投资企业待遇。( )

下列选项中，不属于西洋乐器的是()。

防范理财“陷阱”，不仅是投资者个人的大事，也应当成为金融机构_________的职责。既是对投资者负责，也是_________金融机构自身品牌和形象的需要。依次填入画横线部分最恰当的一项是()。

外国投资者在并购后所设外商投资企业注册资本中的出资比例高于20%的，该企业享受外商投资企业待遇。(　　)

防范理财“陷阱”，不仅是投资者个人的大事，也应当成为金融机构_的职责。既是对投资者负责，也是_金融机构自身品牌和形象的需要。依次填入画横线部分最恰当的一项是()。