背景：某公司中标一栋24层住宅楼，甲乙双方根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订施工承包合同。项目实施过程中发生如下事件：事件一：公司委派另一处于后期收尾阶段项目的项目经理兼任该项目的项目经理。由于项目经理较忙，责成项

admin2018-07-03 55

问题背景：
某公司中标一栋24层住宅楼，甲乙双方根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订施工承包合同。项目实施过程中发生如下事件：
事件一：公司委派另一处于后期收尾阶段项目的项目经理兼任该项目的项目经理。由于项目经理较忙，责成项目总工程师组织编制该项目的《项目管理实施规划》。项目总工程师认为该项目《施工组织设计》编制详细、完善，满足指导现场施工的要求，可以直接用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》，不需要再单独编制。
事件二：开工后不久，由于建设单位需求调整，造成工程设计重大修改，施工单位及时对原施工组织设计进行修改和补充，并重新报审后按此组织施工。
事件三：施工过程中，总监理工程师要求对已隐蔽的某部位重新剥离检查，施工单位认为已通过隐蔽验收，不同意再次检查。经建设单位协调后剥离检查，发现施工质量存在问题。施工单位予以修复，并向建设单位提出因此次剥离检查及修复所导致的工期索赔和费用索赔。
事件四：本工程合同价款为3540万元，施工承包合同中约定可针对人工费、材料费价格变化对竣工结算价进行调整。可调整各部分费用占总价款的百分比，基准期、竣工当期价格指数见下表：

问题：
事件三中，施工单位不同意剥离检查是否合理?为什么?分别判断施工单位提出的工期索赔和费用索赔是否成立?并分别说明理由。

选项

答案施工单位不同意剥离检查不合理：理由：根据《建设工程施工合同(示范文本)》，无论监理是否进行验收，当其要求对已隐蔽工程重新检验时，承包人应按要求开孔或剥离，并在检验后覆盖或修复。施工单位提出的工期索赔和费用索赔均不成立；理由：剥离检验结果不合格，则工期延误和费用损失均应由施工单位自行承担。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/VXyw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

楼板上增加的面荷载为()kN/m2。()是为了避免温度变化引起结构伸缩应力，使房屋构件产生裂缝而设置的。

对施工现场防火的—般规定描述不正确的有()。对动火审批程序描述正确的有()。

在建筑结构上，(　　)多用于制作桁架、塔桅等构件，也可用于制作钢管混凝土。

实木地板、竹地板面层一般用(　　)方式铺设。

依据规范规定，混凝土的抗压强度等级分为14个等级。下列关于混凝土强度等级级差和最高等级的表述中，正确的是()。下列钢筋等级中，HRB335级钢筋的符号是()。

下列系统中，属于实时系统的是

春意公司因买卖合同与秋水公司发生纠纷，诉至人民法院，在一审判决后，秋水公司不服上诉至中级人民法院，中级人民法院认为上诉请求明显不能成立，其可以采取的方法是：

由过去的交易，事项形成并由企业拥有或控制的，预期会给企业带来经济利益的资源是企业的()。

期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持()个月的，风险预警期结束。

下列不属于自我调控系统的是()。

小张一年缴纳的所得税为6810元，获得奖金为3200元，如果所得税是工资加奖金总额的30％，那么他一年的工资为：

德尔(Dell，1986)认为，语言的产生包括几种不同加工水平，分别是()

为加快地区经济发展，四川省拟将某县改设为区。有权批准该区设立的国家机关是()(2018年非法学综合课单选第23题)

BogorGoals

下列排序方法中，最坏情况下比较次数最少的是()。

建筑工程管理与实务

二级建造师

楼板上增加的面荷载为()kN/m2。()是为了避免温度变化引起结构伸缩应力，使房屋构件产生裂缝而设置的。

对施工现场防火的—般规定描述不正确的有()。对动火审批程序描述正确的有()。

在建筑结构上，( )多用于制作桁架、塔桅等构件，也可用于制作钢管混凝土。

实木地板、竹地板面层一般用( )方式铺设。

依据规范规定，混凝土的抗压强度等级分为14个等级。下列关于混凝土强度等级级差和最高等级的表述中，正确的是()。下列钢筋等级中，HRB335级钢筋的符号是()。

下列系统中，属于实时系统的是

春意公司因买卖合同与秋水公司发生纠纷，诉至人民法院，在一审判决后，秋水公司不服上诉至中级人民法院，中级人民法院认为上诉请求明显不能成立，其可以采取的方法是：

由过去的交易，事项形成并由企业拥有或控制的，预期会给企业带来经济利益的资源是企业的()。

期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持()个月的，风险预警期结束。

下列不属于自我调控系统的是()。

小张一年缴纳的所得税为6810元，获得奖金为3200元，如果所得税是工资加奖金总额的30％，那么他一年的工资为：

德尔(Dell，1986)认为，语言的产生包括几种不同加工水平，分别是()

为加快地区经济发展，四川省拟将某县改设为区。有权批准该区设立的国家机关是()(2018年非法学综合课单选第23题)

BogorGoals

下列排序方法中，最坏情况下比较次数最少的是()。

在建筑结构上，(　　)多用于制作桁架、塔桅等构件，也可用于制作钢管混凝土。

实木地板、竹地板面层一般用(　　)方式铺设。