某公路工程施工项目采用《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)合同条款。招标文件和投标参考资料均显示该公路工程有一座长隧道正好在一煤矿附近，有一段隧道洞身须穿越煤层。在隧道施工中出现了瓦斯，承包人指出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，

admin2022-03-24 51

问题某公路工程施工项目采用《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)合同条款。招标文件和投标参考资料均显示该公路工程有一座长隧道正好在一煤矿附近，有一段隧道洞身须穿越煤层。
在隧道施工中出现了瓦斯，承包人指出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，并据此擅自停工，要求业主赔偿因停工造成的损失。
问题：
分析承包人提出的索赔是否成立?为什么?

选项

答案承包人提出的索赔不成立。因为：(1)合同条款明确约定，业主提供的水文、地质、气象等参考资料并不构成合同文件的一部分，承包人应对他自己就上述资料的解释、推论和应用负责，业主不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。 (2)根据合同条款的规定，承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。 (3)招标文件中已载明并经过现场考察证实，该隧道施工确实处于一煤矿附近，因而瓦斯的出现不是一个有经验的承包人所无法预见到的，无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。 (4)根据合同条款的约定，没有监理工程师的指示，承包人擅自停工造成的损失与损害应由承包人自负。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/VWq5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

设备工程市场中介组织参与经济活动时，都是以()的形式产生一定的法律关系。

设备毁损、灭失的风险，在设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但当事人另有约定或具有以下()情形之一的法律事实除外。

设备采购合同的特点有()。

(　　)是对通用条件的补充和修改。

当发包人、采购人在招标过程中，委托监理单位代理招标时，发包人、采购人与监理单位之间因签订代理合同而产生(　　)法律关系。

下列关于监理招标的特点正确的说法是(　　)。

根据FIDIC《生产设备和设计—施工合同条件》的规定，承包商应当办理的保险有(　　)。

关于结核性腹膜炎的病理分型，下列哪项是错误的

致石棉肺的物质是致矽肺的物质是

氟牙症的临床特点是A．乳恒牙都多见B．氟牙症严重程度和氟过量水平成反比C．牙釉质变脆，牙本质正常D．牙釉质耐磨性差，抗酸能力强E．患氟牙症牙数的多少和牙发育矿化时期在高氟区生活时间的长短相关

诊断冠心病最佳的非创伤性检查方法是()

甲国发生未遂军事政变。政变头目哈维逃到乙国。甲国法院缺席判决哈维15年有期徒刑。甲乙两国之间没有相关的任何特别协议。根据国际法有关规则，下列哪些选项是正确的?()

在城镇土地定级中，衡量基本生活设施完善度的主要指标是()。

某重力式挡土墙如图6—7所示。墙重为767kN／m，墙后填砂土，γ=17kN／m3，c=0，φ=32°；墙底与地基间的摩擦系μ=0．5；墙背与砂土间的摩擦角δ=16°，用库伦土压力理论计算此墙的抗滑稳定安全系数最接近于下面哪一个选项?()[2010

求a,b及可逆矩阵P，使得P-1AP=B.

(74)are　individuals　and　organizations　that　are　actively　involved　in　the　project,　or　whose　interests　may　be　affected　as　a　result

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

设备工程市场中介组织参与经济活动时，都是以()的形式产生一定的法律关系。

设备毁损、灭失的风险，在设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但当事人另有约定或具有以下()情形之一的法律事实除外。

设备采购合同的特点有()。

( )是对通用条件的补充和修改。

当发包人、采购人在招标过程中，委托监理单位代理招标时，发包人、采购人与监理单位之间因签订代理合同而产生( )法律关系。

下列关于监理招标的特点正确的说法是( )。

根据FIDIC《生产设备和设计—施工合同条件》的规定，承包商应当办理的保险有( )。

关于结核性腹膜炎的病理分型，下列哪项是错误的

致石棉肺的物质是致矽肺的物质是

氟牙症的临床特点是A．乳恒牙都多见B．氟牙症严重程度和氟过量水平成反比C．牙釉质变脆，牙本质正常D．牙釉质耐磨性差，抗酸能力强E．患氟牙症牙数的多少和牙发育矿化时期在高氟区生活时间的长短相关

诊断冠心病最佳的非创伤性检查方法是()

甲国发生未遂军事政变。政变头目哈维逃到乙国。甲国法院缺席判决哈维15年有期徒刑。甲乙两国之间没有相关的任何特别协议。根据国际法有关规则，下列哪些选项是正确的?()

在城镇土地定级中，衡量基本生活设施完善度的主要指标是()。

某重力式挡土墙如图6—7所示。墙重为767kN／m，墙后填砂土，γ=17kN／m3，c=0，φ=32°；墙底与地基间的摩擦系μ=0．5；墙背与砂土间的摩擦角δ=16°，用库伦土压力理论计算此墙的抗滑稳定安全系数最接近于下面哪一个选项?()[2010

求a,b及可逆矩阵P，使得P-1AP=B.

(74)are individuals and organizations that are actively involved in the project, or whose interests may be affected as a result

(　　)是对通用条件的补充和修改。

当发包人、采购人在招标过程中，委托监理单位代理招标时，发包人、采购人与监理单位之间因签订代理合同而产生(　　)法律关系。

下列关于监理招标的特点正确的说法是(　　)。

根据FIDIC《生产设备和设计—施工合同条件》的规定，承包商应当办理的保险有(　　)。

(74)are　individuals　and　organizations　that　are　actively　involved　in　the　project,　or　whose　interests　may　be　affected　as　a　result　