背景资料：　某渠道工程，发包人与承包人签订了施工合同，经总监理工程师批准的施工总进度计划见图1-1(时间单位：d)。合同约定2019年12月11日开工，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。　　施工过程中发生如下事件：　事件一：发包人在2019年

admin2022-12-14 59

问题背景资料：
　某渠道工程，发包人与承包人签订了施工合同，经总监理工程师批准的施工总进度计划见图1-1(时间单位：d)。合同约定2019年12月11日开工，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。
　

　施工过程中发生如下事件：
　事件一：发包人在2019年12月5日向承包人发出开工通知。承包人以已安装的施工起重机械来通过有资质检验机构的安全验收，需要更换主要支撑部件为由，向监理单位递交了书面中请，请求将开工日期推迟5d。
　事件二：承包人由于人员及材料组织不到位，工程开工后第33d上班时工作F才开始。为确保按合同工期竣工，承包人决定调整施工总进度计划。经分析，各项未完成工作的赶工费率及可缩短时间见表1-1。
　

　事件三：施工总进度计划调整后，工作L按期开工。施工合同约定，工作L需安装的设备由发包人采购，由于设备到货检验不合格，发包人进行了退换。由此导致承包人吊装机械台班费损失8万元，工作L拖延9d。承包人向监理人提出了费用补偿和工程延期申请。
　问题：
指出事件一中的不妥之处并说明理由。监理人是否应批准工程推迟开工?说明理由。

选项

答案(1)事件一中的不妥之处及理由如下：　不妥之处一：发包人向承包人发出开工通知。　理由：开工通知应由监理人向承包人发出。　不妥之处二：2019年12月5日发出开工通知。　理由：监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。　(2)事件一中，监理人不应批准工程推迟开工。　理由：由于承包人原因造成的开工日期推迟，不应予以批准。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/VGJD777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类

水利水电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

二级建造师

2015年1月，国务院印制《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》，提出机关事业单位在参加基本养老保险的基础上，应当为其工作人员建立()。

“三严三实”是党员干部加强自身建设的基本准则和目标追求，是检验党员干部党性修养和言行举止的一把尺子，一面镜子，各级领导干部都要自觉践行，其中“三实”是指()。

近年来，校园欺凌案件频发。2017年，北京某区法院对一起因校园欺凌，造成被害学生轻伤并伴有严重心理阴影的案件做出了判决，对五名涉案未成年人分别判处1～3年不等有期徒刑。通过该判决可以推断出()。

DNA复制是以DNA为模版的DNA合成基因组的复制过程。下列不属于该过程所具备的基本特征的是()。

结肠癌Dukes分期中B期是指有淋巴转移，仅局限于结肠旁淋巴结。()

针对球部尿道损伤尿外渗的最佳处理措施是()。

体内中性脂肪积聚过多，体重增加超过标准体重的5％以上者为肥胖。()

人体生命活动的最基本特征是()。

甲公司欲在路边盖门面房，但路边的树枝阻碍了施工。在未取得采伐许可的情况下，甲公司将部分树枝砍掉，所砍树枝共计6立方米。对于甲公司的行为认定，下列哪些选项是错误的?()

认为“特征”的特点在于“用最小的面积惊人地集中了最大量的思想”的作家是()

酶联免疫吸附试验的英文缩写是凝集试验的英文缩写是

保持正常子宫前倾位置的主要韧带是

猪传染性胸膜肺炎的病原是()

注册安全工程师享有的权利不包括()。

下列哪一种税务代理档案应永久性保存?()

下列不属于“启蒙运动”思想象的是：

内燃机的发明者是()。

思考的人——2011年英译汉及详解Withitsthemethat"Mindisthemasterweaver,"creatingourinnercharacterandoutercircumstances,thebo