某实施施工监理的工程，建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与甲施工单位签定了施工总承包合同。合同约定开工日期为2006年3月1日，工期为302天，建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包；甲施工单位通过筛选与乙施工单位签定了安

admin2012-03-15 48

问题某实施施工监理的工程，建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与甲施工单位签定了施工总承包合同。合同约定开工日期为2006年3月1日，工期为302天，建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包；甲施工单位通过筛选与乙施工单位签定了安装分包合同。经总监理工程师批准的施工总进度计划见图2。(时间单位：天)

在施工过程中发生了如下事件：
事件1：由于道路没有及时开通，使开工日期推迟到2006年3月4日，并造成施工方经济损失3万元，为此，施工单位于2006年3月10日向监理单位提出延长工期的索赔。
事件2：在基础工程施工中，由于遭遇特大暴雨，土方工程发生滑坡，造成人员、机械损失共计5万元，导致C工作持续时间延长12天，为此提出经济补偿与工期的延期。
事件3：在主体施工过程中，甲施工单位为保证工程质量，改进了混凝土泵浇筑的施工工艺，延误F工作时间10天，为此甲施工单位向建设单位提出延期10天的申请。
事件4：设备安装工程完工后进行验收，第一次试车验收结果不合格，经检查分析，是由于设备本身质量有问题造成的，为此乙施工单位提出将已安装的设备拆除，重新安装，并重新组织试车验收。为此造成J工作持续时间延长24天，费用增加6万元，甲施工单位就此提出工期和费用索赔。
问题
事件3中，甲施工单位改进施工工艺应遵循什么审批程序?对甲施工单位的延期申请，监理单位应如何答复?说明理由。

选项

答案(1)事件3中，甲施工单位改进施工工艺应遵循的审批程序：审查报送方案→组织专题论证→经审定后予以签认。 (2)对甲施工单位的延期申请，监理单位的答复：不同意延期申请。理由：改进施工工艺属甲施工单位自身原因。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/UQQu777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

下面适用于各级公路的基层和底基层的是()。[2011年真题]

_适用于各级公路的底基层，以及二级和二级以下公路的基层，但__不得用做二级公路的基层和二级以下高级路面的基层。()

下列属于桥梁钻孔桩工程施工中常见质量控制点的有()。

单项合同额除高速公路各工程类别外以的公路工程，不论公路等级，均以()造价大小划分工程规模。

若矩阵相似，则x＝_______．

参与组成眼眶底壁的骨结构主要是

启动子是指

固定资产处于处置状态或者预期通过使用或处置不能产生经济利益的，应予终止确认。()(2010年)

假设人民法院于2008年9月10日受理某国有企业破产案件，12月10日作出破产宣告裁定。2009年3月1日破产程序依法终结，下列情况中，人民法院应该按照破产财产，分配方案进行追加分配的是()。

按照我国现行法律规定，下列说法不正确的是()。

若以下选项中的变量已正确定义，则正确的赋值语句是

有以下程序#include＜stdio.h＞main(){inta[]={2,4,6,8,10},x,*p,y=1;p=&a[1];for(x=0;x＜3

UKNewspapersI.Briefintroduction—many【T1】newspapers【T1】—nonational【T2】titles【T2】—beingdivided

PASSAGETHREEWhatisthepassagemainlyabout?

建筑工程管理与实务

一级建造师

下面适用于各级公路的基层和底基层的是()。[2011年真题]

_________适用于各级公路的底基层，以及二级和二级以下公路的基层，但__________不得用做二级公路的基层和二级以下高级路面的基层。()

下列属于桥梁钻孔桩工程施工中常见质量控制点的有()。

单项合同额除高速公路各工程类别外以的公路工程，不论公路等级，均以()造价大小划分工程规模。

若矩阵相似，则x＝_______．

参与组成眼眶底壁的骨结构主要是

启动子是指

固定资产处于处置状态或者预期通过使用或处置不能产生经济利益的，应予终止确认。()(2010年)

假设人民法院于2008年9月10日受理某国有企业破产案件，12月10日作出破产宣告裁定。2009年3月1日破产程序依法终结，下列情况中，人民法院应该按照破产财产，分配方案进行追加分配的是()。

按照我国现行法律规定，下列说法不正确的是()。

若以下选项中的变量已正确定义，则正确的赋值语句是

有以下程序#include＜stdio.h＞main(){inta[]={2,4,6,8,10},x,*p,y=1;p=&a[1];for(x=0;x＜3

UKNewspapersI.Briefintroduction—many【T1】______newspapers【T1】______—nonational【T2】______titles【T2】______—beingdivided

PASSAGETHREEWhatisthepassagemainlyabout?

_适用于各级公路的底基层，以及二级和二级以下公路的基层，但__不得用做二级公路的基层和二级以下高级路面的基层。()

UKNewspapersI.Briefintroduction—many【T1】newspapers【T1】—nonational【T2】titles【T2】—beingdivided